工程造價鑒定申請書范本
《工程造價鑒定申請書》
申 請 人：xx-xxx-x有限公司住所：xx-xxx-x區xx-x路xx-x號
法定代表人：XX ，職務：總經理
請求事項：
請求人民法院依法指定司法鑒定機構對申請人與xx-x市XX酒店有限公司就xx酒店改造工程中的現場簽證78614.3元、鋼結構樓梯及附屬工程172933.69元、水電安裝工程277405.25元、通風工程31687.29元項目的工程造價進行鑒定，工程造價鑒定申請。
事實和理由：
2005年7月24日，申請人與廣州市xx投資擔保有限公司簽訂《XX酒店改造工程裝修合同》。合同簽訂后，申請人按時按質按量完成了合同約定以及被告增加的合同以外的土建、裝修、水電安裝工程，工程造價也由約定的799000元增加至1338986.45元，但廣州市xx投資擔保有限公司在支付了976552.83元后即拒絕支付剩余的工程款。申請人認為，現場簽證和增加的鋼結構樓梯及附屬工程、水電安裝工程、通風工程項目是經發包方指示和同意施工的，且有簽證、圖紙、預決算文書等證據證實，原告也交付了勞動成果，被告理應支付該增加部分工程款。
此致
xx區人民法院
申請人：
年 月 日
附鑒定證據清單
--------
《工程造價鑒定申請書》
申請人：xx-x 男 漢族 19xx年xx月xx日出生
住所地：xx省xx-x市xx-x縣
代理人：xx-xxx-x律師 電話：13xx-xxx-xx
請求事項：
請求貴院指定專業機構對涉案工程進行造價鑒定
事實及理由：
申請人與xx-xx建設工程合同糾紛一案已訴于貴院，現正在審理過程中，鑒定材料《工程造價鑒定申請》。由于被告不認可原告提交的結算報告，原告本著盡快公平解決糾紛的意愿，且根據《中華人民共和國民事訴訟法》之規定，特申請貴院指定專業機構對涉案工程進行造價鑒定，望予準允。
此致
xx-x區人民法院
申請人
Xx年 月 日
司法鑒定申請書
申請人：XX建筑工程公司，公司地址：山南路。法定代表人：。
被申請人：xx房地產開發有限公司。住所地XX號，法定代表人，董事長。
請求事項
對以下爭議事項進行司法鑒定：
1、增加、變更工程量的價款。
2、已報預算未審定的工程款。
3、工程招標清單范圍內的工程量材料價格調增價款。
4、被告原因延誤工期造成的人工機械臺班費等各項損失。
事實與理由
申請人與被申請人之建設工程合同糾紛案(2010民初字第X號)已由貴院立案審理，由于：
1、雙方對結算方式作出了完全不同的約定;
2、施工中增加、變更的工程量較多;
3、非因施工方的原因造成工期順延、順長、多次停工;
4、施工期間材料價格的超出商業風險的巨幅上漲。
5、索賠數額和最終結算無法達成一致。
6、有關規定：《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二十三條的規定“當事人對部分案件事實有爭議的，僅對有爭議的事實進行鑒定，但爭議事實范圍不能確定，或者雙方當事人請求對全部事實鑒定的除外”。以及《省民事審判工作座談會紀要(x高法〔2005〕201號)》的規定“對于工程價款合同約定不明確或者合同被確認為無效，可以通過評估或者鑒定的方法確定工程價款”;“合同對工程價款沒有約定或者約定不明，工程竣工后，當事人雙方又不能達成結算協議的，也無法采取其他結算方式結算工程款的情形下，可以委托工程造價審計部門對工程款的數額予以審定”。
基于以上理由，特此申請對有關專業問題就行司法鑒定，請予準許。
此致
xx-x省人民法院
申請人：xx-xx建筑工程公司
20xx年xx月xx日
【工程造價鑒定申請書】相關文章：
工程造價鑒定申請書11-14
工程造價司法鑒定申請書09-01
鑒定申請書07-08
工傷鑒定申請書10-17
筆跡鑒定申請書09-30
委托鑒定申請書11-03
傷情鑒定申請書10-27
傷殘鑒定的申請書07-17
事故鑒定申請書10-06