加工定做合同

時間：2023-08-14 17:11:28 煒亮合同范本我要投稿

加工定做合同模板（通用15篇）

　　隨著法律觀念的深入人心，合同對我們的約束力越來越不可忽視，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴格履行義務(wù)。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎？下面是小編為大家整理的加工定做合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。

加工定做合同模板（通用15篇）

　　加工定做合同 1

　　承攬方： ____________________________________地址： ____________ 郵碼： ____________ 電話： ____________法定代表人： ____________ 職務(wù) ： ____________

　　定作方： ____________________________________地址： ____________ 郵碼： ____________ 電話： ____________法定代表人： ____________ 職務(wù) ： ____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注

　　第二條加工成品質(zhì)量要求第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定作方；定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

　　3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔(dān)

　　第九條運輸辦法及費用負擔(dān)

　　第十條結(jié)算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責(zé)任

　　一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應(yīng)當負責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應(yīng)當向定作方償付違約金____ 元；(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____ %(10 %～30 %)或酬金總額的____ %(20 %～60 %)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十三條定作方的違約責(zé)任

　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的`，償付承攬方的未履行部分價款總值的____ %(10 %～30 %幅度)的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____ %(20 %～60 %的幅度)違約金。

　　三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成按( )項處理：

　　1.向仲裁機關(guān)申請仲裁；

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

　　定作方： ________________________代表人： ________ ____年____月____日

　　承攬方： ________________________代表人： ________ ____年____月____日

　　加工定做合同 2

　　供貨單位全稱： (以下簡稱甲方)

　　需方單位全稱： (以下簡稱乙方)

　　根據(jù)《經(jīng)濟合同法》及有關(guān)條例規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同，并嚴格信守以下條款：

　　1、供貨日期：自合同簽訂日內(nèi)供貨。

　　2、產(chǎn)品質(zhì)量標準：

　　3、交貨地點：

　　4、合同有效期：自合同簽訂日起至付清全部工程款為止

　　5、結(jié)算方式：據(jù)實結(jié)算

　　6、付款單位名稱：付款方式：期限：

　　7違約現(xiàn)任：

　　1、供方不能交貨，向需方償付未交貨部分貨款總值 %的違約金；

　　2、需方中途退貨，向供方償付付退貨部分總 %的違約金；

　　3、其余違約責(zé)任，按有關(guān)條例執(zhí)行。

　　8、其他補充事項：

　　9、梧合一式份，雙方各執(zhí)一份，副本一份，副本份。

　　甲方(公章) ： _________　　　　　　　　乙方(公章) ： _________

　　法定代表人(簽字) ： _________　　　　　法定代表人(簽字) ： _________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　加工定做合同 3

　　定作人 (甲方) ：

　　承攬人 (乙方) ：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致和誠實信用的原則，現(xiàn)就電瓶產(chǎn)品委托乙方加工制作的相關(guān)事宜，特簽訂本合同：

　　第一條合作內(nèi)容

　　加工定作內(nèi)容：就乙方目前生產(chǎn)的20多個品種的電瓶，甲方暫定在合同期限內(nèi)向乙方定做30萬支。

　　第二條合同期限

　　自本合同生效之日起至年月日止。

　　第三條加工定作方式

　　1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為：由甲方提供原材料，乙方進行加工制作，生產(chǎn)出成品后，向甲方交付產(chǎn)品，乙方收取加工勞務(wù)費。

　　2、在本合同期限內(nèi)，生產(chǎn)原材料和成品的所有權(quán)均系甲方所有，乙方只具有收取勞務(wù)費的權(quán)利和義務(wù)。

　　3、關(guān)于其加工制作過程中的.稅、費等問題由雙方另行協(xié)商確定。

　　第四條加工勞務(wù)費

　　乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價的15%向乙方支付加工勞務(wù)費用。

　　第五條雙方的權(quán)利與義務(wù)

　　1、本合同期限內(nèi)，甲方負責(zé)向乙方供應(yīng)生產(chǎn)電瓶產(chǎn)品所需的一切原材料，乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產(chǎn)品堆放，甲方對原材料享有所有權(quán)，甲方派專人就原材料簽收登記、保管，并按生產(chǎn)進度的需要發(fā)放原材料。

　　2、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方進行加工制作，如發(fā)現(xiàn)存在不合格產(chǎn)品的，甲方可拒絕接收成品，并有權(quán)要求乙方承擔(dān)成本損失。

　　3、乙方應(yīng)對生產(chǎn)的成品，分批次向甲方移交。

　　4、未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉(zhuǎn)移、出售、贈與、擔(dān)保等) 。

　　5、合同期間，非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產(chǎn)。

　　6、合同履行期間，乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。

　　7、如甲方認為有需要對生產(chǎn)的產(chǎn)品辦理質(zhì)押等手續(xù)的，乙方應(yīng)全面配合。

　　第六條驗收標準

　　乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)嚴格按照國家標準或行業(yè)標準執(zhí)行乙方下線的成品每天向甲方辦理移交。

　　第七條違約責(zé)任

　　1、乙方應(yīng)妥善的保管好甲方供應(yīng)的原材料和生產(chǎn)線上的半成品及未交付的成品，在此期間，如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產(chǎn)品的，則由乙方承擔(dān)損失賠償責(zé)任。

　　第八條其他

　　1、本合同未盡事宜，可由雙方簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同相沖突的，以補充協(xié)議為準。

　　2、本合同自雙方簽字或蓋章時生效，在履行合同的過程中發(fā)生爭議的，可向合同履行地人民法院訴訟解決。

　　3、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章) ： _________ 乙方(公章) ： _________

　　法定代表人(簽字) ： _________ 法定代表人(簽字) ： _________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　加工定做合同 4

　　定作方(甲方) ： ___________________

　　承攬方(乙方) ： ___________________

　　簽約地點：

　　簽訂日期：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方加工____________事宜達成如下協(xié)議，以資共同信守。

　　第一條定作物品名、規(guī)格型號、數(shù)量：

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：。

　　第三條原材料的提供：原材料由方提供。原材料品牌及質(zhì)量要求：

　　第四條技術(shù)資料、設(shè)計方案及圖紙?zhí)峁┺k法：由乙方設(shè)計，經(jīng)甲方書面確認后，作為制作的依據(jù)。

　　第五條合同價款：

　　第六條付款方式：乙方將定作物運到甲方指定地點，經(jīng)甲方初步驗收合格后，按實際驗收合格的數(shù)量支付該批次全部價款的 %，剩余 %為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿無質(zhì)量問題的，甲方一次性付清。每次付款前，乙方應(yīng)當提供等額正規(guī)發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款。

　　第七條交貨時間、地點及方式

　　1.簽訂本合同后日內(nèi)，乙方交付本次定作的全部產(chǎn)品；甲方分批定作的，乙方按照甲方書面通知的數(shù)量和時間供貨；

　　2.乙方負責(zé)將定作的產(chǎn)品運到甲方辦公地點或施工現(xiàn)場；如果定作的產(chǎn)品需要現(xiàn)場制作或安裝的，乙方應(yīng)當派專人進行現(xiàn)場作業(yè)。運輸、裝卸及安裝費包含在合同價款中，甲方不另行支付。

　　第八條驗收標準和方式

　　1.定作產(chǎn)品運至現(xiàn)場后，甲方應(yīng)當及時組織人員進行驗收，對不合格的產(chǎn)品，應(yīng)當在2日內(nèi)向乙方提出；對使用后才能夠檢測產(chǎn)品是否合格的，質(zhì)保期為年，在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題的，乙方應(yīng)當在甲方通知后24小時內(nèi)予以修復(fù)或更換。

　　2.甲方應(yīng)當按照國家標準、地方標準、相關(guān)產(chǎn)品的行業(yè)標準及甲方要求的標準進行驗收。

　　第九條甲方的權(quán)利和義務(wù)

　　1.有權(quán)檢查乙方提供的定作產(chǎn)品原材料，有權(quán)要求乙方更換對不合格的原材料；

　　2.有權(quán)審核乙方提供的產(chǎn)品設(shè)計方案或圖紙；

　　3.有權(quán)要求乙方按時交付合格的定作產(chǎn)品；

　　4.應(yīng)當按時向乙方支付價款。

　　第十條乙方的權(quán)利和義務(wù)

　　1.有權(quán)要求甲方支付價款；

　　2.保證提供符合約定的定作產(chǎn)品，原材料符合約定的質(zhì)量要求；

　　3.應(yīng)當按時交付定作產(chǎn)品；

　　4.負責(zé)產(chǎn)品的運輸和安裝，并承擔(dān)相應(yīng)費用；

　　5.在制作、運輸、安裝過程中發(fā)生的安全責(zé)任事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任，因此給甲方造成損害的，乙方應(yīng)當予以賠償；

　　6.由于乙方產(chǎn)品缺陷造成甲方人員或第三方人身、財產(chǎn)損害的，乙方應(yīng)當負責(zé)賠償，因此給甲方造成損害的'，乙方應(yīng)當予以賠償。

　　第十一條違約責(zé)任

　　一、甲方的違約責(zé)任

　　1.甲方中途變更定作物的規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)承擔(dān)針對變更部分給乙方因此造成的損失。

　　2.甲方無正當理由拒絕接收定作物的，仍應(yīng)當向乙方支付相應(yīng)價款。

　　3、甲方遲延付款的，每遲延一日，應(yīng)當向乙方支付應(yīng)付款0.3‰的違約金。

　　二、乙方的違約責(zé)任

　　1.乙方未按合同規(guī)定的質(zhì)量標準交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應(yīng)當負責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收并終止合同，由此造成的損失由乙方賠償。

　　2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分甲方不再需要的，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。

　　3.逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，逾期一日應(yīng)當向甲方償付遲延貨物總價0.3‰的違約金；未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權(quán)拒收。

　　4.不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)退還甲方已付的全部貨款并承擔(dān)由此給甲方造成的全部損失。

　　第十二條其他

　　1.本合同壹式叁份，甲方持貳份，乙方持壹份，自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效并執(zhí)行。

　　2.甲乙雙方承諾本合同中所確認通訊地址全部可以送達，任何一項通知送達下面地址的視為送達，盡到通知義務(wù)。如任何一方地址變更的應(yīng)當書面通知對方。任何一項通知及書面材料在送達時接收方應(yīng)當配合送達方簽字確認，否則送達方有權(quán)申請公證送達，由此產(chǎn)生的費用由接收方承擔(dān)。

　　第十三條其它約定

　　甲方(蓋章) ：乙方(蓋章) ：法定代表人法定代表人

　　(或授權(quán)簽約人) ： (或授權(quán)簽約人) ：

　　甲方地址：電子郵箱：

　　郵編：傳真：聯(lián)系電話：聯(lián)系人：

　　乙方地址：電子郵箱：

　　郵編：傳真：聯(lián)系電話：聯(lián)系人：

　　合同簽訂時間：

　　合同簽訂地點：

　　加工定做合同 5

　　定作方：

　　承攬方：

　　簽訂地點：

　　簽訂時間： ________年____月____日

　　一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限定作物品價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限

　　規(guī)格型號計量單位數(shù)

　　量名或項目單價總金額合計

　　二、定作方帶料材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)

　　量質(zhì)

　　量提供日期消耗定額單

　　價總金額

　　三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準

　　四、承攬方對質(zhì)量負責(zé)的條件及期限

　　五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求

　　六、驗收標準、方法和期限

　　七、包裝要求及費用負擔(dān)

　　八、交（提）貨方式及地點

　　九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時間

　　十、結(jié)算方式及期限

　　十一、違約責(zé)任

　　十二、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件

　　十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴

　　十四、雙方協(xié)商的.其它條款定作方承攬方

　　單位名稱（章）

　　單位地址：單位地址：

　　法定代表人：

　　法定代表人： ________年____月____日 ________年____月____日

　　有效期限： ________年____月____日至________年____月____日

　　加工定做合同 6

　　承攬方（全稱）： _________________________________________

　　定作方（全稱）： _________________________________________

　　合同編號： ______________簽訂地點： ______________________

　　承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現(xiàn)簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、定作物品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期：

　　品名

　　規(guī)格

　　單位

　　數(shù)量

　　單價

　　金額

　　分期交（收）貨數(shù)量

　　備注

　　總金額（大寫）__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分￥_______

　　定作款共計人民幣（大寫）： ___________

　　二、質(zhì)量標準：

　　1、定作方應(yīng)該于本合同簽訂之日起____天內(nèi)，向承攬方提供定作物的樣品，承攬方應(yīng)保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質(zhì)量相符。

　　2、承攬方應(yīng)該根據(jù)定作方提供的相關(guān)工藝單進行定作物的加工。

　　三、質(zhì)量檢驗及驗收辦法：

　　定作方應(yīng)自收到定作物之日起二天內(nèi)對定作物的數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應(yīng)于收貨之日起三天內(nèi)書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題，定作方不得要求承攬方修復(fù)或者退換或者主張其他任何責(zé)任。

　　四、包裝要求及費用負擔(dān) ：

　　定作物由承攬方負責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________________________________。

　　五、交貨（運輸）時間、辦法及地點要求：

　　1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運人）承運，由承攬方代辦相關(guān)的托運手續(xù)，運費由定作方自行承擔(dān)。承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風(fēng)險由定作方承擔(dān)。

　　2、時間要求：交定作物期限應(yīng)按照合同規(guī)定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應(yīng)該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向?qū)Ψ教岢觯⑶胰〉脤Ψ酵狻?/p>

　　委托承運人運輸?shù)模越欢ㄗ魑飼r承運人簽發(fā)的戳記日期為準。

　　六、預(yù)付款要求：

　　定作方應(yīng)于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預(yù)付款（按照定作款總額的百分之___ 計算），該預(yù)付款在末批定作物交付時沖抵定作款。

　　七、定作款結(jié)算辦法及期限：

　　1、 __________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________

　　2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權(quán)由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權(quán)利。

　　八、違約責(zé)任：

　　第一點：定作方的違約責(zé)任

　　（1）中途變更定作物產(chǎn)品品種、數(shù)量、設(shè)計、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時，應(yīng)償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為____元人民幣。

　　（2）中途解除合同的，定作方應(yīng)該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。

　　（3）未按合同規(guī)定日期付款的，除應(yīng)該繼續(xù)付清全部定作款外，每延期一天，還應(yīng)償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。

　　（4）無故拒絕接收定作物的'，應(yīng)賠償承攬方因而造成的損失，

　　（5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應(yīng)該承擔(dān)因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。

　　第二點：承攬方的違約責(zé)任

　　（1）違反本合同第一條和第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的，承攬方應(yīng)照數(shù)補交，否則應(yīng)償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金。

　　（2）包裝不符合合同規(guī)定的，應(yīng)重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用；

　　（3）承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權(quán)拒收。

　　（4）因為承攬方原因?qū)е露ㄗ魑镥e發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和造成的延期交貨責(zé)任。

　　九、爭議解決方式

　　本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向桐鄉(xiāng)市人民法院起訴。

　　十、如需提供擔(dān)保，雙方應(yīng)另行簽訂合同擔(dān)保書，作為本合同附件。

　　十一、因生產(chǎn)特殊性，定作方允許承攬方在供應(yīng)定作物數(shù)量上有±10 %的浮動，在交付時間上有±__天的浮動。

　　十二、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　十三、雙方需約定的其它事項：

　　_____________________

　　______________________

　　本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　承攬方（蓋章）： ______________ 定作方（蓋章）：

　　法定代表人： _______ 法定代表人： _____

　　電話： ________ 電話： _______

　　地址： ________ 地址： _______

　　開戶銀行： ______ 開戶銀行： _____

　　帳號： ________ 帳號： _______

　　日期： ______ 年____ 月____ 日

　　加工定做合同 7

　　需方(甲方) ： _______________________________

　　供方(乙方) ： _______________________________

　　合同編號：

　　甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，愿著公平，公正，公開互信的原則，共同遵守如下條款：

　　一.乙方結(jié)合甲方的現(xiàn)場條件，按其技術(shù)要求出具方案和圖樣，雙方確認后，作為合同附件，簽定本合同

　　二.甲方訂購乙方以下產(chǎn)品：

　　備注： ___________________________________________________

　　三.付款方式：簽訂合同后，甲方應(yīng)付給乙方總合同款的____ %(即： __________元)作為預(yù)付款，乙方開始生產(chǎn)并運作(包括進入現(xiàn)場做預(yù)買件)，在全部工程安裝施工完畢，把產(chǎn)品完全交付給甲方后；甲方應(yīng)在三天內(nèi)對其產(chǎn)品進行驗收，驗收合格后，一個工作日內(nèi)再付給乙方總款的____ %作為尾款(即__________元

　　四.工期自簽定合同之日起，止于_________年____月____日，安裝竣工自然災(zāi)害，地震，不可抗力等因素耽誤工期除外

　　五.安裝詳細地址： _________________________________________

　　六.安裝前甲方提前提供如下準備工作：

　　1.提供產(chǎn)品安放位置和清除障礙物，不得影響工程進度

　　2.組織安裝所需的220V(800W)電源和即到即裝的現(xiàn)場條件；

　　3.負責(zé)產(chǎn)品到場后的安全保護工作七.甲方未付清全款前，產(chǎn)品的所有權(quán)歸屬乙方，如甲方無故拖辭付款，乙方有權(quán)從安裝地點收回本產(chǎn)品，相關(guān)損失由甲方負責(zé)

　　八.違約責(zé)任：乙方未按照甲方示意或合同，造成產(chǎn)品不合格，甲方有權(quán)要求更換或退訂；由于質(zhì)量原因未及時維修，給甲方造成的`損失由乙方承擔(dān)

　　九.解決爭議：雙方在履行合同期間，產(chǎn)生的爭議可協(xié)商解決，協(xié)商不成的到合同簽發(fā)地仲裁委員會解決或訴諸海淀區(qū)人民法院解決

　　十.補充條款： ___________________________________________________________________________________________________.

　　十一.本合同一式，甲方執(zhí)，乙方執(zhí)份，雙方簽字蓋章后即可生效.

　　甲方(簽章) ：乙方(簽章) ：

　　簽約(代理人) ：簽約(代理人) ：

　　聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

　　簽字日期：簽字日期：

　　加工定做合同 8

　　甲方： _________________

　　乙方： _________________

　　甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，本著自愿、平等、互利為原則，特簽訂此合同。

　　一、廣告牌加工制作內(nèi)容及要求

　　二、驗收標準：按實際樣品為檢驗標準。

　　三、交貨方式：乙方負責(zé)送貨到甲方指定安裝地點。

　　四、結(jié)算方式及期限本文：合同簽訂后乙方開始制作廣告牌，負責(zé)按質(zhì)按量如期完成合同所約定的項目內(nèi)容。待驗收合格后，甲方一次性付清乙方工程款。

　　五、違約責(zé)任：雙方應(yīng)嚴格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題，根據(jù)問題所屬承擔(dān)責(zé)任。

　　六、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力，其他事宜均由雙方協(xié)商解決。

　　甲方： _____________ 乙方： _____________

　　委托代理人： _______ 委托代理人： _______

　　_____年____月____日 _____年____月____日

　　加工定做合同 9

　　定做方： ____________

　　承攬方： ____________

　　一、品名、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、價款、交貨日期

　　二、選用材料：

　　_____________________________________________

　　三、制作要求：

　　____________________________________

　　四、質(zhì)量要求、技術(shù)標準

　　1、依據(jù)國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《_________牌行業(yè)標準》和《平版印刷品行業(yè)標準》對_________及包裝物進行質(zhì)量認定。

　　2、承攬方提供A2級以上的合格品給定做方，A3級以下由承攬方處理。

　　五、承攬方對質(zhì)量負責(zé)的條件及期限：承攬方對產(chǎn)品的.印刷及制作質(zhì)量負責(zé)，如出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，定做方應(yīng)在法律規(guī)定的時間內(nèi)(15日)提出書面異議。否則，承攬方不負任何責(zé)任。

　　六、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求：定做方提供制作_________所需的全部資料(照片、光盤、標準字及字體等)，保密要求如下____________________。

　　七、驗收標準、方法和期限：按_________牌行業(yè)標準在合同規(guī)定交貨之日抽樣檢查和驗收。

　　八、包裝要求及費用負擔(dān) ：紙箱包裝(100副或600副一箱)，費用由承攬方負擔(dān)。

　　九、預(yù)付款數(shù)額及時間：簽定合同后定做方支付總貨款的_________ %作為預(yù)付金(不含版費)。

　　十、結(jié)算方式及期限：合同規(guī)定的交貨之日帶款提貨。

　　十一、交貨方式及收貨人地點、電話： _____________。

　　十二、運輸方式：汽車或或火車運輸，承攬方負責(zé)將貨物運送到指定地點，費用由定做方負擔(dān)。

　　十三、違約責(zé)任：由違約方負責(zé)。

　　十四、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件。

　　十五、本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，當事人雙方同意由經(jīng)濟仲裁委員會仲裁(如當事人雙方不同意約定仲裁機構(gòu)，事后又未達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴)。

　　十六、雙方協(xié)商的其他條款： ________。

　　定做方_______________承攬方_______________

　　單位名稱(章)_______________單位名稱(章)______

　　單位地址： ____________單位地址： ____________

　　法定代表人： ____________法定代表人： ____________

　　委托代理人： ____________委托代理人： ____________

　　電話/傳真： ____________電話/傳真： ____________

　　手機： ____________手機： _____________________

　　開戶銀行： ____________開戶銀行： ____________

　　帳號： ____________帳號： _____________________

　　加工定做合同 10

　　承攬方： (以下簡稱甲方)

　　住址：

　　法定代表人：

　　聯(lián)系方式：

　　定作方： (以下簡稱乙方)

　　住址：

　　法定代表人：

　　聯(lián)系方式：

　　甲乙雙方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現(xiàn)簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、加工產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨日期

　　總金額(大寫)

　　交貨日期：由乙方訂貨清單確定。

　　本合同所確定的價格在年月日至年月有效，乙方要貨清單確定的數(shù)量低于本合同數(shù)量的，甲方有權(quán)根據(jù)甲方成本核算變更合同價格條款。

　　甲方提供給乙方的價格組成為：毛坯管成本+加工費;加工所需的毛坯管由甲方提供。

　　二、質(zhì)量標準及驗收

　　1、甲方根據(jù)乙方提供的相關(guān)工藝要求進行加工成產(chǎn)，質(zhì)量標準為甲方的企業(yè)標準，同時符合國家質(zhì)量要求。

　　2、乙方應(yīng)在收到加工產(chǎn)品之日起二天內(nèi)對加工產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)事項進行確認驗收。如果對甲方交付的加工產(chǎn)品有異議，應(yīng)于收貨之日起三天內(nèi)書面向甲方提出。如逾期，則視為甲方交付的產(chǎn)品完全符合加工要求。加工產(chǎn)品因乙方使用方法不當、保管不當?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題，乙方不得要求甲方修復(fù)或者退換或者主張其他任何責(zé)任。

　　三、包裝要求及費用負擔(dān)

　　1、加工產(chǎn)品由甲方負責(zé)包裝，以加工產(chǎn)品不受損壞為標準。

　　2、甲方對乙方所加工的產(chǎn)品進行商標貼牌，但乙方依據(jù)本合同所要求貼牌的商標必須為乙方合法使用的注冊商標，(包括經(jīng)核準的使用類別符合商標法律法規(guī)要求)乙方有義務(wù)在本合同履行之前提供相應(yīng)的注冊證明、合法使用證明等。

　　3、甲方負責(zé)包裝箱圖案制版，但乙方應(yīng)當向甲方繳納每版/次押金費用5000元，制版效果圖案由乙方簽字確認。因乙方需要對印刷版面進行更改的，乙方自擔(dān)費。

　　4、具體包裝要求是乙方依據(jù)本合同訂購的產(chǎn)品數(shù)量每種、每次的型號規(guī)格數(shù)量不低于500箱;否則制版押金不予退還。

　　四、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求

　　1、加工物交由甲方指定的____________________ (承運人)承運，由甲方代辦相關(guān)的托運手續(xù)，運費由乙方承擔(dān)。甲方將定作物交付承運人后，則視為甲方已將加工物交付于乙方，該加工產(chǎn)品所有的風(fēng)險由乙方承擔(dān)。

　　2、乙方也以自提貨物，交貨地點為甲方榆垡廠區(qū)。但該批次貨物要求自提應(yīng)當在要貨清單中注明，否則甲方默認為乙方代辦運輸。

　　3、時間要求：甲方收到乙方要貨清單后，并收到乙方該批次預(yù)付款后日交貨。委托承運人運輸?shù)模越患庸の飼r承運人簽發(fā)的戳記日期為交貨日期。

　　五、預(yù)付款要求

　　乙方應(yīng)于要貨清單送達甲方之日，向甲方支付該批次貨物 ______ %預(yù)付款，該預(yù)付款在該批加工物交付時沖抵貨款。

　　六、加工款結(jié)算辦法及期限

　　1、甲方完成加工產(chǎn)品后，在乙方訂貨清單確定的交貨日期交貨前，乙方必須將該批次貨物的剩余尾款全額支付甲方，甲方履行合同交貨義務(wù)。

　　2、如乙方未按約定付清定作款項，未付清加工款的產(chǎn)品所有權(quán)由甲方所有。甲方可對定作物行使留置、處分等權(quán)利。

　　3、乙方由于其他非法定原因，未能在訂貨清單約定的日期支付甲方貨物全款，每延遲1日支付甲方元保管費，該保管費累計達到該批次預(yù)付款額時，該要貨清單自動解除，預(yù)付款不再退還。

　　七、違約責(zé)任

　　1、乙方的違約責(zé)任

　　(1)中途變更加工產(chǎn)品品種、數(shù)量、設(shè)計、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失的，應(yīng)償付甲方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為____元人民幣。

　　(2) 未按合同規(guī)定日期付款的，除應(yīng)該繼續(xù)付清全部加工款外，每延期一天，還應(yīng)償付甲方以延期付款總值千分之一的違約金，直至依據(jù)第七條扣完保管費為止。

　　(3)無故拒絕接收定作物的，應(yīng)賠償甲方因而造成的損失;錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付貨物地點或者接收人的，應(yīng)該承擔(dān)因此多支出的費用并賠償甲方因此造成的損失。

　　2、甲方的違約責(zé)任

　　(1)違反本合同第一條和第九條規(guī)定的數(shù)量而少交的，甲方應(yīng)照數(shù)補交，否則應(yīng)支付乙方以少交貨物價款百分之的違約金。

　　(2)包裝不符合合同規(guī)定的，應(yīng)重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用 ;

　　(3) 甲方無故提前交付加工產(chǎn)品的，除非取得乙方同意，否則乙方有權(quán)拒收，產(chǎn)生的損失由甲方負責(zé)。

　　(4)因為甲方原因?qū)е仑浳镥e發(fā)到貨地點或接貨人的.，除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和造成的延期交貨責(zé)任。

　　八、爭議解決方式

　　本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向原告所在地人民法院起訴。

　　九、特殊性規(guī)定

　　因生產(chǎn)特殊性，乙方允許甲方在供應(yīng)加工物數(shù)量上有± %的浮動時在交付時間上有± 天的浮動。同時鑒于加工產(chǎn)品的特殊性，甲方在交貨時贈送乙方訂貨清單確定的每種規(guī)格產(chǎn)品 %的損耗管。

　　十、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　十一、雙方需約定的其它事項：

　　本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方(蓋章)

　　乙方(蓋章) ：

　　法定代表人：

　　加工定做合同 11

　　定做方： ______________________。

　　承攬方： ______________________。

　　簽定日期： ____年____月____日。

　　交（提）貨期限____年____月____日。

　　一、品名或項目、規(guī)格、用料、數(shù)量、金額。

　　品名或項目規(guī)格用料數(shù)量金額（元）

　　合計

　　二、質(zhì)量要求及技術(shù)標準： ________________________

　　__________________________________________________________

　　_________________________________ 。

　　三、技術(shù)資料及圖紙?zhí)峁┓椒?： _____________________ 。

　　四、包裝要求及費用負擔(dān) ： _______________________

　　__________________________________ 。

　　五、交（提）貨方式及地點和費用承擔(dān) ： __________________

　　________________________________ 。

　　六、交付訂金預(yù)付款數(shù)額及時間： ____________________。

　　七、結(jié)算方式及期限： __________________________

　　_____________________________。

　　八、違約責(zé)任： ______________________________

　　____________________________ 。

　　九、雙方協(xié)商的其它條款： ________________________

　　______________________________________

　　___________________________________。

　　十、本合同的有效期限：自____年___月____日

　　_____________________________________________________

　　___________至____年___月____日。

　　定做方_______________承攬方

　　單位名稱： _____________單位名稱： __

　　單位地址： _____單位地址：

　　聯(lián)系電話： _____聯(lián)系電話：

　　單位代理人： ________單位代理人：

　　加工定做合同 12

　　甲方： (委托方)

　　乙方： (加工方)

　　為保護合法持有商業(yè)秘密的正當權(quán)益，防止同行業(yè)其它企業(yè)或個人對甲方之不正當競爭，根據(jù)《反不正當競爭法》、《深圳經(jīng)濟特區(qū)企業(yè)技術(shù)秘密保護條例》等國家和深圳特區(qū)有關(guān)政策，甲乙雙方在平等自愿的前提下，共同信守以下條款做好：

　　一、委托加工涉及甲方的商業(yè)秘密包括：產(chǎn)品(含不合格產(chǎn)品、報廢品)、樣品、工藝資料、印制板(PCB)、軟件資料、原材料、圖紙、來往郵件、客戶信息等資料。

　　二、甲方對委托乙方加工所交付的所有物品享有所有權(quán)。

　　三、乙方不論加工工作完成與否，都應(yīng)對本合同中甲方提供的所有物品、資料嚴格保密，未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得故意或疏忽以泄露、告知、公布、發(fā)布、出版、傳授、轉(zhuǎn)讓等任何方式將甲方商業(yè)秘密透露給第三方知悉。

　　四、委托加工期間，乙方應(yīng)提供一切必要的方式和采取必要的行動，保證甲方的`商業(yè)秘密安全。

　　五、乙方應(yīng)當于委托加工合同結(jié)束時，或者于甲方提出請求時，返還全部屬于甲方的財物，包括記載著甲方秘密信息的一切載體，而不論這些信息有無價值。

　　六、乙方在加工完成后承擔(dān)保密義務(wù)的期限為無限期保密，直至甲方宣布公開時止。

　　七、若乙方違反上述條款，乙方將一次性賠償甲方違約金元人民幣，并賠償甲方全部經(jīng)濟損失。同時甲方有權(quán)單方終止合作關(guān)系，并依法追究乙方相關(guān)法律責(zé)任。

　　八、甲乙雙方在委托加工過程中發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決或者共同委托雙方信任的第三方調(diào)解。若協(xié)商、調(diào)解未成，雙方都有提起訴訟的權(quán)利，提起訴訟的法院為甲方企業(yè)所在地的各級人民法院。

　　九、本合同的任何修改必須經(jīng)過雙方的書面同意，合同的部分修改或部分無效并不影響其他部分的效力。

　　十、本合同共一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同以雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　十一、其它未盡事宜，由雙方友好協(xié)商解決。

　　甲方： (簽章)

　　乙方： (簽章)

　　年月日

　　加工定做合同 13

　　承攬方： ______________以下簡稱甲方

　　定作方： ______________公司以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.

　　三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，棒縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松棒;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.

　　四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù).

　　第三條原材料由甲方提供.

　　第四條圖紙由乙方丁____年____月_____日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當及時通知乙方;乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款______________元.

　　第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.

　　第七條交貨的時間和地點： __________年____月______日至____月________日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方白貨大樓，由白貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù).

　　第八條包裝要求及費用負擔(dān) ：由甲方負責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按________元計算，共計980________元，全部費用由乙方負擔(dān).

　　第九條運輸辦法及費用負擔(dān) ：由甲方負責(zé)運輸，每件運輸費用均按_________元計算，共計____________元，全部費用由乙方負擔(dān).運輸造成的損失，由甲方負責(zé).

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款________元(大寫________元).甲方不履行合同時，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還.

　　第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.

　　第十二條甲方的違約責(zé)任

　　一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當負責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償.

　　二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.

　　四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.

　　五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20 %勺違約金.

　　六，由甲方負責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當負責(zé)修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收.

　　第十三條乙方的違約責(zé)任

　　一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.

　　二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30 %勺違約金.

　　三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的.損失.

　　四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用

　　第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由丁不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失

　　第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.

　　本合同____年____月________日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效.

　　本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份

　　甲方： ______________(蓋章)

　　代表人： ______________

　　地址： ______________

　　電話： ______________

　　開戶銀行： __________

　　帳號： ______________

　　乙方： ______________

　　代表人： ____________

　　地址： ______________

　　電話： ______________

　　開戶銀行： __________

　　帳號： ______________

　　加工定做合同 14

　　委托方（以下簡稱甲方）_________

　　委托方（以下簡稱乙方）_________

　　甲方委托乙方處理，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以資共同遵守。

　　第一條成品：

　　第二條成品質(zhì)量要求：

　　（如加工訂貨需要封樣，應(yīng)由雙方代表親自密封，妥善保管，作為驗收依據(jù)）

　　第三條原材料的方法、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量：

　　甲方向乙方提供塑料模具，乙方提供原材料。乙方隱瞞原材料缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料，影響所訂購農(nóng)作物質(zhì)量的，甲方有權(quán)要求復(fù)產(chǎn)、降價或退貨。

　　第四條提供技術(shù)資料和圖紙的方法：

　　1、乙方根據(jù)甲方要求在工作中發(fā)現(xiàn)所提供的圖紙或技術(shù)要求不合理時，應(yīng)及時通知甲方；甲方應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。如乙方未能在規(guī)定時間內(nèi)得到回復(fù)，有權(quán)停止工作并及時通知甲方，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2、乙方應(yīng)嚴格遵守甲方所承包工作的保密性，未經(jīng)甲方許可，不得保留技術(shù)資料和復(fù)印件。

　　3、甲方應(yīng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料和圖紙。

　　第五條價格或報酬：

　　價格或者報酬按照國家或者主管部門的規(guī)定執(zhí)行。沒有約定的，由雙方約定。

　　第六條驗收標準和方法：

　　1、根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、甲方應(yīng)在合同規(guī)定的期限內(nèi)接受乙方完成的工作。乙方應(yīng)在驗收前向甲方提交必要的技術(shù)資料和相關(guān)質(zhì)量證明。對于短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的作物或項目，雙方應(yīng)協(xié)商并在合同中規(guī)定保證期。保修期內(nèi)如有問題，除因甲方使用或保管不當造成的質(zhì)量問題外，乙方應(yīng)負責(zé)維修或退貨。

　　3、檢驗過程中，雙方對承包作物和工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)可以提供檢驗證明。

　　第七次交付（交付）時間：

　　乙方應(yīng)在每月20日前支付8000、00甲方10000、00塑料盒、、任何一方要求提前或延期交付（訂購）農(nóng)作物的，應(yīng)提前與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　第八條包裝要求和費用負擔(dān) ：

　　由乙方負責(zé)。

　　第九條運輸及費用負擔(dān) ：

　　由乙方負責(zé)。

　　第十條結(jié)算方式及期限：

　　每月25日結(jié)算上月款項。

　　第十一條其他：

　　1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，甲方應(yīng)向乙方交付定金合同，無權(quán)要求返還定金。乙方不履行合同的，雙倍返還定金。

　　2、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方同意，甲方可向乙方支付預(yù)付款。乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，還應(yīng)全額返還預(yù)付款。甲方不履行合同的，可將預(yù)付款抵作違約金和賠償金；如果你有余額，你可以要求退款。

　　第十二條乙方的違約責(zé)任：

　　1、甲方同意使用未按合同約定質(zhì)量交付或完成的農(nóng)作物的，應(yīng)按質(zhì)量計價；不同意使用的，應(yīng)負責(zé)調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；換貨后仍不符合合同要求，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

　　2、交付的農(nóng)作物或已完成的工程數(shù)量少于合同約定，甲方仍需的，按數(shù)量補足，補足部分按逾期交付處理；甲方如未支付甲方不再需要的部分，有權(quán)解除合同，由此造成的損失由乙方賠償。

　　3、如果甲方不要求修理或重新包裝并要求賠償損失，乙方應(yīng)向甲方支付低于合格包裝的不合格包裝價值。如果訂購的農(nóng)作物因包裝不符合合同規(guī)定而損壞或丟失，乙方應(yīng)賠償損失。

　　4、如訂單作物遲交，應(yīng)向甲方支付人民幣違約金；（合同無具體約定的，按照中國人民銀行關(guān)于延期付款的規(guī)定，按遲交部分的總價向甲方支付違約金。）如按報酬計算，每延遲一天，支付遲交部分報酬總額的千分之一作為違約金。甲方有權(quán)拒收未經(jīng)甲方同意提前交付的訂購作物。

　　第十三條甲方的違約責(zé)任：

　　1、如中途改變訂購作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計，乙方應(yīng)賠償由此造成的損失。

　　2、如果甲方在合同規(guī)定的期限后未能收到訂購的作物，乙方有權(quán)出售訂購的.作物，并在扣除報酬、倉儲費和維修費后將所得款項退還給甲方；銷售定購作物的收入少于報酬、儲存和維修時間的，甲方還應(yīng)補償不足部分；如果訂購的作物無法出售，乙方應(yīng)賠償損失。

　　3、如超過合同規(guī)定的日期，乙方應(yīng)按中國人民銀行關(guān)于延期付款的規(guī)定支付違約金；按報酬計算的，每逾期一天，按總報酬的千分之一支付違約金。

　　4、如乙方無故拒絕接受訂購的農(nóng)作物，應(yīng)賠償乙方由此造成的損失。

　　5、改變訂購農(nóng)作物的地點或收貨單位（人），并承擔(dān)額外費用。

　　第十四條不可抗力：

　　在合同規(guī)定的履約期限內(nèi)，如因不可抗力造成訂購的農(nóng)作物或原材料損壞或丟失，乙方在取得合法證明后，可免除違約責(zé)任，但應(yīng)采取積極措施，盡量減少損失。在合同規(guī)定的履行期限外發(fā)生的，不免除責(zé)任；如甲方延誤或無理拒絕，甲方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任并賠償乙方由此造成的損失。

　　第十五條爭議處理：

　　加工合同如有爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解或仲裁，或直接向人民法院提起訴訟。

　　本合同經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效，并于合同履行完畢后失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更或終止本合同。本合同如有未盡事宜，雙方應(yīng)協(xié)商制定補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，均具有法律效力。

　　甲方（簽章）：

　　代表人（簽字）：

　　簽字時間： ______年______月______日

　　乙方（簽章）：

　　代表人（簽字）：

　　簽字時間： _______年______月______日

　　加工定做合同 15

　　訂做方(甲方) ： _______承攬方(乙方) ： _______

　　秉著長期合作和互惠互利的出發(fā)點，經(jīng)雙方協(xié)商，同意按照以下條款進行交易，雙方照本合同及合同附件的條款進行交易，并嚴格遵守各項條約。

　　經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，由甲方委托乙方加工一批ISIOU西柚品牌牛仔褲。根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定雙方簽訂以下合同內(nèi)容：

　　一、委托生產(chǎn)的產(chǎn)品要求：

　　(一)品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、單價和金額詳見附表;

　　(二)本合同采用乙方包工包料(FOB)，甲方提供商標、吊牌、主嘜、尺碼嘜、洗水嘜。

　　二、產(chǎn)品的前期打版和驗收：

　　(一)產(chǎn)品前期檢驗標準;

　　必須達到國家(FZ/T73005-20 )標準。

　　(二)乙方在合同簽訂后必須以每款不超過10日的期限把合同貨品的“產(chǎn)前樣”(單款單色各兩件)以最快方式寄給甲方確認;甲方在收到“產(chǎn)前樣”批版后將其中一件產(chǎn)前樣衣寄給乙方。

　　三、大貨生產(chǎn)要求：

　　(一)乙方必須嚴格按“產(chǎn)前樣”的工藝標準和輔料要求生產(chǎn)且所生產(chǎn)的.產(chǎn)品工藝應(yīng)符合國家一等品標準，否則由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)。

　　(二)乙方嚴格按照甲方產(chǎn)前版和甲方制單標準進行加工，貨品如達不到甲方質(zhì)量要求(產(chǎn)前樣、確認顏色及工藝要求)甲方有權(quán)將該產(chǎn)品作為不合格品種處理，拒收產(chǎn)品，并要求乙方賠償甲方的經(jīng)濟損失。

　　(三)乙方未經(jīng)甲方同意不得將甲方所委托生產(chǎn)的貨品以任何形式轉(zhuǎn)包給其他加工單位生產(chǎn)，如乙方違約，甲方有權(quán)拒收貨品并要求賠償甲方的經(jīng)濟損失。

　　四、成品的驗收標準

　　(一)產(chǎn)品驗收標準：輔料、工藝、外觀、款式在符合甲方質(zhì)量要求的前下按產(chǎn)前樣標準驗收。

　　(二)甲方按國家紡織品一等品標準進行成品驗收，如不能達到此項標準，甲方有權(quán)拒收并要求乙方返回定金。

　　(三)規(guī)格、數(shù)量根據(jù)生產(chǎn)單及附表的要求驗收超出甲方規(guī)定范圍的有權(quán)拒收貨品，收回商標。乙方兩年內(nèi)不得將貨品私自流入市場或其它交易等行為，否則將視為違約及侵權(quán)行為。

　　(四)大貨依據(jù)甲方質(zhì)量要求進行100 %驗貨。

　　(五)成品的單款貨品次品率不能超過訂單數(shù)量的20 %，以此影響甲方的正常銷售則甲方有權(quán)拒收此款全部貨品，乙方并賠償甲方的經(jīng)濟損失并須在3天內(nèi)返還此款貨品定金。

　　(六)質(zhì)保期限：

　　自甲方確認收貨之日起，在當季銷售過程中出現(xiàn)因乙方生產(chǎn)問題產(chǎn)生的質(zhì)量殘次問題，乙方應(yīng)無條件接受返修，并在收到貨后返修好寄出，郵寄費用由乙方承擔(dān)。

　　五、交貨：

　　(一)發(fā)貨清單：

　　乙方在交貨前3天內(nèi)必須提供詳細的出貨裝箱清單(應(yīng)按甲方的裝箱要求填寫)。

　　(二)發(fā)貨通知：

　　甲方在收到乙方的裝箱清單后，根據(jù)乙方裝箱情況和甲方品管員的檢驗情況確認可以發(fā)貨的品種數(shù)量，并傳真“發(fā)貨通知單”通知乙方發(fā)貨。

　　(三)運輸：

　　乙方發(fā)貨時應(yīng)認真.清晰.準確的填好甲方指定的收貨地址，然后把此次發(fā)貨單據(jù)立即傳真給甲方。乙方承擔(dān)生產(chǎn)廠到物流倉庫的短途費用，其他則由甲方承擔(dān)。因物流發(fā)生的貨品遺失或損壞，甲乙雙方有責(zé)任應(yīng)互相協(xié)助查找原因。

　　六、交貨日期與付款

　　(一)本次訂貨(不含稅)總金額為人民幣￥_______。

　　(二)交貨日期：見合同附件。

　　(三)付款方式采用

　　自合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付_______ %的合同定金，在甲方收到并確認物流“發(fā)貨通知單后”付此發(fā)貨數(shù)量的_______ %貨款。余款_______ %在本合同貨品全部到達甲方倉庫且經(jīng)驗收合格之后三個月內(nèi)付清

　　(四)結(jié)算方式

　　甲方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與乙方結(jié)算。銀行賬號：

　　七、違約責(zé)任：

　　(一)如乙方所出貨品達到合同要求的收貨條件(包括質(zhì)量、規(guī)格數(shù)量等)，甲方應(yīng)根據(jù)“合同付款方式”按時付款，如因甲方原因延期付款(以甲方匯款時間為準)，則乙方可按甲方延誤時間順延交貨期。

　　(二)乙方必須保質(zhì)保量按時交貨，除以上提到的甲方原因外，如乙方延誤貨期或因乙方所出貨品達不到合同要求的收貨條件等其他原因而無法交貨的，則乙方構(gòu)成違約，甲方有權(quán)根據(jù)情況作以下處理：

　　1、如果乙方延誤超過5天，甲方有權(quán)取消該品種訂單，乙方須按所取消品種定金的雙倍賠償甲方損失。

　　2、解除合同，乙方必須在3天內(nèi)返還全部定金，并按總金額的50 %賠償甲方損失。