【精華】加工合同范文集合9篇
在當今社會，人們對合同愈發重視，合同出現在我們生活中的次數越來越多，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編為大家收集的加工合同9篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
加工合同 篇1
承 攬 方：____________________________________
法定代表人：____________ 職務：____________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
定 作 方：____________________________________
法定代表人：____________ 職務：____________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品__________________________________________
第二條 加工成品質量要求________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2、交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔__________________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔__________________________________________________________
第十條 結算方式及期限__________________________________________________________
第十一條 其他約定__________________________________________________________
第十二條 承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。 2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：________________________ 承攬方：________________________
代表人：________________________ 代表人：________________________
____年____月____日 ____年____月____日
加工合同 篇2
答辯人：XXXXXXX
地址： XXXXXXX，聯系電話：XXXXXXX被答辯人：XXXXXXXX
地址： XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，聯系電話： XXXXXXXXXXX 答辯人與被答辯人之間的承攬合同糾紛一案，日前答辯人已向上海仲裁委員會提起仲裁申請，貴會已予以立案受理�，F被答辯人向貴會提出對仲裁協議效力及仲裁管轄異議，對此，答辯人特作如下答辯：
一、在雙方簽署的《定作物合同》第十六條中約定：“如經協商仍不能達成一致，甲乙雙方中任何一方可向上海市仲裁委員會提起仲裁。”雖然該約定上海市仲裁委員會與上海仲裁委員會有一字之差，但是能夠確定就是指上海仲裁委員會。
二、盡管上海市的區域內有二家仲裁機構，但是屬于上海市的仲裁機構僅此一家，另一仲裁機構中國國際經濟貿易仲裁委員會上海分會，顧名思義不屬上海市，他只是中國國際經濟貿易仲裁委員會派出機構，不屬上海市。
根據最高院關于適用《中華人民共和國仲裁法》解釋第三條規定，“仲裁協議約定的仲裁機構名稱不準確，但能夠確定具體的仲裁機構的，應當認定選定了仲裁機構”。因此，雖然雙方約定是上海市仲裁委員會，名稱不夠準確，但無可爭議就是上海仲裁委員會，應當認定選定了仲裁機構。該仲裁協議有效，上海仲裁委員會具有管轄權。
綜上所述，答辯人根據相關法律規定，特向貴會申請仲裁，貴會
受理本案符合法律規定，被答辯人提出管轄權異議于法相悖，懇請貴委依法作出決定予以駁回。
此致
上海仲裁委員會
答辯人：
特別授權代理人：
加工合同 篇3
合同編號：_____________
甲方：___________________
乙方：___________________
法定代表人：_____________
法定代表人：_____________
聯系電話：_______________
聯系電話：_______________
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的.，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成的，向長春仲裁委員會申請仲裁。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
甲方(蓋章)：_____________
乙方(蓋章)________________
授權代理人(簽字)：_______
授權代理人(簽字)：___________
住址：_____________________
住址：______________________
聯系電話：_________________
聯系電話：__________________
開戶銀行：_________________
開戶銀行：__________________
賬號：_____________________
賬號：______________________
_________年____月____日
_________年______月____日
簽訂地點：__________________
簽訂地點：__________________
加工合同 篇4
承攬方(甲方)：xx
定作方(乙方)：xx
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱：xx
型號：xx
規格：xx
質量要求：xx
計量單位：xx
數量：xx
加工費：xx
單位總價：xx
第二條、加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。
第三條、加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。
第四條、乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。
材料名稱：xx
型號：xx
規格：xx
質量要求：xx
計量單位：xx
數量：xx
單價：xx
總價：xx
圖紙、技：xx
術資料及：xx
交付時間：xx
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱：xx
交付時間：xx
交付地點：xx
交付數量：xx
包裝要求：xx
檢驗方法：xx
運輸方法：xx
運費承擔：
第六條加工費結算辦法與時間xx。
第七條乙方應于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應于xx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx%的違約金。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值xx%的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方：
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行
為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方：
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在xx天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用xx(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：xx。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起xx日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受xx國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第xx種方式解決：
(1)提交xx仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執xx份，具有同等法律效力;合同副本xx份，送xx留存一份。
承攬方(蓋章)：xx定作方(蓋章)：xx
法定代表人(簽字)：xx法定代表人(簽字)：xx
地址：xx地址：xx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
簽訂地點：xx簽訂地點：xx
加工合同 篇5
甲方：＿＿＿礦業有限公司
乙方：唐照南
經甲乙雙方友好協商，甲方將自產和外購鉛鋅原礦委托乙方浮選加工。為約束雙方，簽訂如下選礦加工合同，所訂合同條款雙方共同信守。
一、 委托選礦加工數量：甲方每月將自產和外購鉛鋅原礦全部委托乙方入選加工。入選原礦的數量以過磅為準。
二、 選礦所產生的尾沙、廢水、尾沙壩的維修等一切費用由乙方負責。
三、 委托選礦加工價格：每噸入選原礦的加工價格為108元。此價格包含礦坪取礦、運輸、破碎、球磨、浮選、精礦打包和裝車等工序的所有費用。
四、 委托選礦加工時間：乙方每月按甲方要求的入選時間連續一次將甲方的自產和外購鉛鋅原礦入選加工完畢。乙方如有外購原礦入選時，應優先保證甲方的原礦入選。
五、 委托選礦加工后的精礦質量：乙方必須保證甲方委托選礦加工后的精礦質量。即：鉛精礦品位5５％（含55％）以上；鋅精礦品位50％（含50％）以上；鉛、鋅精礦的富含不超過5％；鉛、鋅精礦的綜合回收率達到90％。
六、 精礦質量的考核，以甲方化驗室的化驗結果為依據。乙方入選加工后的精礦質量達不到合同規定的要求，即每項質量指標每下降1個百分點，甲方扣減乙方加工費30元。如果精礦質量指標中的一項下降超過10個百分點及其以上，甲方除拒付乙方選礦加工費外，乙方還應賠償甲方損失5000.00元。
七、 乙方在入選加工過程中應保證甲方的原礦和精礦產品不受損失。如發生甲方原礦和精礦產品丟失、被盜等現象，乙方應照價賠償。
八、 合同期內，乙方不得以任何理由拒絕甲方的委托選礦加工。否則，乙方賠償甲方違約金10000.00元。
九、 委托加工合同期限為20xx年6月1日至20xx年5月31日。
十、 本合同未盡事宜，雙方協商解決。
十一、 本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
十二、 附則：
1、 甲方將與曾澤春簽訂的《選礦承包合同》（已征得曾澤春同意）無償轉讓給乙方。
2、 甲方將承包乙方選礦廠期間所增添的設備、配件及材料作價轉讓給乙方。
3、 現有電子地磅由甲方管理，乙方可免費使用。
甲方：醴陵市金貴礦業有限公司
乙方：
加工合同 篇6
甲方：
乙方：
甲方有一批窗簾交給乙方加工制作，雙方就窗簾制作、安裝事宜，在平等、互利的基礎上，經雙方協商一致達成本合同，以求甲乙雙方共同恪守。
一、合同總價
總金額人民幣： 48164 元，大寫肆萬捌仟壹佰陸拾肆元整（詳見附表）。
二、質量要求
乙方必須按照甲方選定的材料、款項等方面要求進行加工生產，在乙方進行安裝中如果發現材料與指定樣板不符，有權要求乙方返工，造成損失由乙方承擔。
三、雙方責任
1、制作加工前，甲乙雙方將進行協商、溝通、制定合理的制作安裝方案。
2、需按照雙方商定的設計方案進行制作安裝，并保證施工質量和施工進度。
3、負責所有材料及配件的購置、運輸、制作、安裝等事宜，直到交付給甲方使用。
四、付款
甲方付給乙方定金壹萬元。安裝完成，經驗收合格后，結清剩余工程款，大寫：叁萬捌仟壹佰陸拾肆元整。
五、附則
1、同如有未盡事宜，雙方可通過協商補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。
2、同一式叁份，甲方貳份，乙方一份，自簽訂之日起生效。
甲方代表：乙方代表：
年月 日 年 月 日
加工合同 篇7
訂做方（甲方）：
制作方（乙方）：
一、品名、規格、單位、數量、單價、金額、交貨日期 合同編號：
| 品 名 | 規 格（長*寬*高） | 單位 | 數 量 | 單 價（元） | 金 額（元） |
合計人民幣金額（大寫） 整 金額（小寫）：¥ 元 | |||||
交貨日期： 合同簽定起 日內 | |||||
其它說明： | |||||
二、質量要求、技術標準：
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同
三、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。
四、包裝要求及費用負擔：
五、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地（北京范圍內），
六、結算方式及期限：
七、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現問題根據問題所屬承擔責任。
八、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。
九、其它事項：由雙方協商解決。
十、戶名：北京奧聯金盟科技有限公司 帳號：0200011409022109131 開戶行：工行大興支行
訂 做 方 | 制 作 方 |
單位名稱： | 單位名稱： |
法人代表： | 法人代表： |
委托代理人： | 委托代理人： |
電話： | 電話： |
簽單日期：20xx年XX月XX日
加工合同 篇8
合同編號：_________
定作方（甲方）：_________
承攬方（乙方）：_________
一、委托加工項目
1、委托加工產品：_________
2、數量：以甲方下單為準
3、單價：_________
4、交貨期限：按乙方接單日起5－7天內交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式：
1、乙方包工包料。乙方必須依照合同規定選用原材料，乙方應在_________年_________月_________日將原材料樣品交由甲方檢驗，甲方要求乙方使用的原材料為_________。
2、甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
三、質量要求及技術標準：
1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，于_________年_________月_________日制作出樣品，經甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存。
2、技術標準按照《企業質量問題細則》（見附件）及國家標準。（如企業質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執行）。
四、乙方對質量負責的范圍及期限
1、面料、輔料質量的確認；
2、顏色、尺碼規格的確認；
3、繡制杉杉標徽工藝的確認；
4、縫紉手工藝的確認；
5、其他質量問題的確認；
6、乙方負責該批委托加工產品銷售期內的質量問題；
7、乙方在合同期內對質量責任需支付保證金
8、甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料；
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收（按合同約定之質量標準），并派業務員跟單，其食宿由乙方負責七、包裝要求及交貨地點、運輸方式：
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝；
2、于甲方指定的地點_________交貨。
3、運輸方式為_________；運費由_________負擔。
八、交付金額及銷售期限
1、第一次交貨根據質量標準，經倉庫及跟單員驗收確認后，交付總貨款的_________％；
2、在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付余款的_________％；
3、銷售期限：_________。
九、結算方式：
1、在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發票交由甲方。
2、甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為：
銀行戶名：_________
開戶銀行：_________
銀行賬號：_________
十、違約責任：
1、乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值20％的違約金；
2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產品質量時，甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
3、乙方若制造假冒產品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣_________萬元，甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰；
4、乙方由于保管不善，致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失；
5、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任；
6、乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標，如果未達到要求而導致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_________％違約金；
7、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的_________％支付違約金；
8、每件產品必須加貼防偽標識，每少貼一件賠償甲方_________元；
9、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯系，乙方若有此行為，甲方有權終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約法律責任。
加工合同 篇9
合同編號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
定作人：＿＿＿＿＿＿簽訂地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
承攬人：＿＿＿＿＿＿簽訂時間：＿＿年＿＿月＿＿日
第一條加工物、數量、報酬、交貨期限
｜加工物｜規格｜計量｜｜報酬｜交貨期限及數量｜
｜｜｜｜數量｜｜｜
�。Q｜型號｜單位｜｜單價｜金額｜合計｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜
�。�
�。�
�。�
｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜
｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜
｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜
｜｜
�。嫌嬋嗣駧沤痤~（大寫）：｜
（注：空格如不夠用，可以另接）
第二條定作人提供的材料
｜材料｜規格｜計量｜｜｜｜｜
�。鼣盗浚|量｜提供日期｜消耗定額｜
�。Q｜型號｜單位｜｜｜｜｜
�。�
�。�
｜｜｜｜｜｜｜｜
�。�
�。�
�。�
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴茫梢粤斫樱�
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿［＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿
第四條加工物的技術標準、質量要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第六條加工物的包裝要求及費用負擔：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在＿＿＿＿日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的＿＿＿＿日內答復。
第九條定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第十二條報酬的結算方式及期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第十三條定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。
第十四條本合同解除的條件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。
第十六條違約責任：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第＿＿＿＿種方式解決：
�。ㄒ唬┨峤唬撸撸撸撸撸撸撸咧俨梦瘑T會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
�。ㄗ魅耍袛埲耍b（公）證意見：｜
�。�
�。ㄗ魅耍ㄕ拢海袛埲耍ㄕ拢海�
�。�
｜住所：｜住所：｜｜
�。�
�。ǘù砣耍海ǘù砣耍海�
�。�
�。用裆矸葑C號碼：｜居民身份證號碼：｜｜
�。�
｜委托代理人：｜委托代理人：｜｜
�。�
�。娫挘海娫挘海�
�。�
�。_戶銀行：｜開戶銀行：｜鑒（公）證機關（章）｜
�。�
�。~號 ｜賬號：｜經辦人：｜
｜｜｜｜
｜郵政編碼：｜郵政編碼：｜年月日｜
監制部門：印制單位：
【加工合同】相關文章：
加工合同07-17
加工的合同06-22
公司產品委托加工合同-加工合同07-25
家具加工的合同范本-加工合同02-10
加工承攬合同書格式-加工合同07-25
機械委托加工合同范本-加工合同02-24
加工合同模板04-07
輻照加工合同07-10
工廠加工合同07-16
簡易的加工合同06-27