- 相關推薦
加工承攬合同的通用版格式樣本
在人民愈發重視法律的社會中，合同的使用頻率呈上升趨勢，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？以下是小編收集整理的加工承攬合同的通用版格式樣本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
甲方（定作方）：____________
乙方（承攬方）：____________
根據《_____》規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內容
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為。
2、制作內容
（1）主鋼構：由定作方提供鋼板材質：；系列：；噸位：；單價約元（大寫：）；
（2）次鋼構材質：；噸位：；單價約元（大寫：）；
（3）其他：以上主構件進行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。
二、合同價款及結算方式
1、合同總價暫定為元，（大寫）（以實際決算為準）。
2、合同簽訂當日甲方付元，（大寫）給乙方作為合同定金（最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效）。
3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算（以現金或轉賬）。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。
三、質量要求
1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范（鋼結構工程施工質量驗收規范）認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
（1）檢測內容：抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□
（2）其他檢測項目：。
（3）試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間
1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。
2、交貨時間：_______年_______月_______日開始提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內。
2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施（具體要求由甲方在發運前另行交底）。
3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，若需要修改變更的應當及時通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。
3、甲方如現場發現嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后小時內趕到現場協助解決。
4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任
按《_____》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份，雙方各執份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
3、未盡事宜，雙方協商解決另訂補充合同。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：____________
法定代表人：____________
委托代理人：法定代表人：____________
委托代理人：____________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
【加工承攬合同的格式樣本】相關文章：
加工承攬合同樣本06-30
承攬加工合同樣本10-14
加工承攬合同格式10-19
承攬加工合同格式11-29
加工承攬合同書格式-加工合同07-25
加工承攬合同書格式08-26
2022年加工承攬合同書格式-加工合同07-25
加工承攬合同正規版格式04-09
通用版承攬加工合同樣本12-27
加工承攬合同06-12