小區污水管道施工合同
在當今社會，人們對合同愈發重視，合同在生活中的使用越來越廣泛，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，以下是小編收集整理的.小區污水管道施工合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
甲方：______
地址：______
乙方：______
地址：______
由于工程建設需要，甲方委托乙方承包______工程。為確保工程質量、進度、安全及文明施工，明確甲乙雙方的責任、權利和義務，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關規定，雙方協商一致簽訂本合同。
第一條工程概況
1、工程名稱：__________________。
2、工程地點：_______________。
3、工程內容：在_______________內安裝_________球墨鑄鐵管約_________米，_________水表___套等，詳見施工圖及《工程預算書》。
4、工程承包方式：綜合單價承包，乙方包工包料。
5、結算原則：根據合同約定單價按乙方實際完成工程量結算。
6、開工：乙方在施工現場具備施工條件后七個工作日內進場開工。
7、本項目所用的所有建筑材料、建筑構配件及其他設備等(以下統稱工程材料)均由乙方自行采購使用，工程材料符合國家相關標準。
第二條合同價款(工程款)及支付
1、合同總價(人民幣，下同)：(大寫)：__________________(小寫)：________________________元。
本合同為綜合單價承包合同，單價標準見附件工程預算書，前述合同總價為暫定價。
2、工程款支付：
第三條雙方權利義務
1、甲方權利和義務
1)按合同要求及時支付工程款。
2)提供具備施工條件的施工場地。
3)按合同約定及時組織工程驗收和辦理工程結算。
4)協助有關部門配合乙方做好施工現場交叉施工等協調工作。
5)在工程開工前，向乙方提供施工場地的工程地質勘察資料，以及施工現場及毗鄰區域內供氣、供熱、供電、通信、廣播電視等地下管線資料，相鄰建筑物和構筑物、地下工程的有關資料或圖紙，并保證該等資料的真實性和有效性。
2、乙方權利和義務
1)乙方在收到工程預付款，并在在施工現場具備施工條件后七個工作日內組織進場施工。
2)嚴格按照設計圖紙、施工規范及有關技術要求進行施工，施工質量必須符合國家現行有關施工標準，并需通過驗收合格。
3)負責工程的安全生產及施工人員的施工安全。
第四條工期的約定
1、工期：自開工之日起十個工作日。在工期未順延的情況下，乙方應在前述工期內竣工，并在竣工后通知甲方驗收。
2、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，必須征得乙方同意。
3、因設計變更或工程量增加或其他非乙方原因(如天氣因素影響等)導致停工的，工期順延。
第五條質量、驗收及結算
1、本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更為施工依據;以《給水排水管道工程施工及驗收規范》(GB50268—20xx年)為施工管理及質量評定驗收標準。
2、本工程質量要求：合格。
3、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方須在收到驗收通知之日起七日內組織驗收，并在驗收開始后五日內完成驗收，辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內因客觀原因未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。若甲方自接到驗收通知之日起超過十五日無故不組織驗收的，視為驗收合格，甲方應及時辦理工程結算及支付工程款。
4、驗收完成后乙方提交結算資料，甲方須在收到結算資料后四十日內完成結算審核并向乙方一次性支付剩余部分工程結算款。如果甲方收到乙方的結算資料后四十日內未作回復(或未提出意見)，視為甲方已經核實并同意確認乙方的結算資料，甲方應按要求剩余部分工程結算款。
第六條免責條款
施工期間，由于惡劣天氣(如：雨季天)等非乙方原因所造成的工程工期延誤和其它損失等，工期相應順延，乙方不承擔責任。
第七條爭議解決
因本合同發生爭議的，雙方友好協商解決，協商不成的，按以下方式解決爭議：向乙方住所地人民法院提起訴訟。
第八條合同的簽訂和生效
1、本合同經雙方蓋章后生效。
2、本合同一式柒份，甲方執貳份，乙方執伍份，具有同等法律效力。
甲方(蓋章)：_______________________
法定(授權)代表：_______________
經辦人：____________________________________
聯系電話：_______________________________
乙方(蓋章)：_______________________________
法定(授權)代表：___________
帳號：________________________
經辦人：________________
聯系電話：_______________________
簽約日期：______年______月______日
開戶銀行：__________________
【小區污水管道施工合同】相關文章：
管道施工合同07-26
管道施工合同模板12-09
管道疏通施工合同09-09
污水管道檢測合同范本04-11
下水管道施工合同04-28
管道施工合同14篇07-28
污水管道檢測合同格式范本04-03
小區綠化施工合同04-21
暖氣管道維修施工合同02-08