監控設備安裝委托工程合同
在不斷進步的社會中，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編收集整理的監控設備安裝委托工程合同，歡迎閱讀與收藏。
監控設備安裝委托工程合同1
甲方：
乙方：
甲方現委托（以下簡稱乙方）承攬監控系統工程。經甲、乙雙方充分協商，簽訂合同如下
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、工程概況：系統包括：監控設備安裝、系統調試等。
二、甲乙雙方的責任和義務
1、甲方負責提供整個系統的布線和施工人員的住所及施工場地、樓層施工用電和用水；并提供施工現場專用的有安全防盜措施的倉庫，以保證乙方能如期完成工程工期。并承擔以下義務：
按時對工程、施工及工程進度實施監控和驗收。
按時支付工程進度款。
2、乙方應按合同規定的時間及時提供工程所需的設備材料；在保證工程質量和工程進度的前提下完成如下工作：
設備的安裝調試：
三、工程時間和進度
1、自合同簽訂之日起，甲方開始對現場進行布線施工和測試線路，完成后甲方通知乙方技術人員入場。
2、工程中甲方對信息點進行增減，則由甲方向乙方出具工程聯系單，
3、在實際施工過程中，根據具體情況，甲乙雙方友好協商解決。
四、工程及工程量的變更
1、由于甲方原因，對工程中提出的修改項目，必須向乙方出具工程聯系單，確認修改詳細清單、工程量的.變更和變更金額等事項。如甲方不出具工程聯系單，乙方有權利要求甲方按照原設計方案施工。
2、由于乙方因設備停產、施工現場條件限制等原因對工程中提出的修改項目，必須向甲方出具工程聯系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如乙方不出具工程聯系單，甲方有權利要求甲方按照原設計方案施工。
五、工程驗收：采用完工總驗收的方式。
六、系統售后及工程維護
在工程驗收之日起，乙方提供（ ）月免費維護，因設備質量問題發生故障，由乙方免費更換。如甲方在使用過程中因使用或管理不當造成設備損壞，乙方有償提供設備配件。一年后按成本維護，響應時間24小時。
六、設備明細（另附）
七、支付條款：合計總價款為：元。
付款方式：
八、設備標準、貨運方式及驗收
乙方提供的產品必須是產品生產廠家的原裝產品。甲乙雙方應嚴格按照產品更新換代生產廠家的生產標準對設備進行驗收。
九、人力不可抗拒因素
如因戰爭、嚴重火災、水災、臺風、地震和其它經甲乙雙方認可的人力不可抗拒因素，導致工期延誤，則工期順延。在工程無法完成的情況下，由甲乙雙方另行商定解決方法。
甲、乙同意上述條款，并簽字確認如下：
甲方：
甲方代表：乙方：
電話：電話：傳真：
時間： 年 月 日 時間： 年 月 日
監控設備安裝委托工程合同2
甲方：_______________
乙方：_______________
甲方現委托（以下簡稱乙方）承擔監控系統工程。為明確甲、乙雙方的權利、義務和經濟責任，本著平等互利、等價有償的原則，經過認真協商達成本協議。
一、工程概況
1、工程名稱：_______________監控系統
2、工程地點：_______________
3、工程內容：_______________監控系統安裝調試
4、合同簽訂地：_______________
二、雙方的責任和義務
1、甲方負責提供整個工程的工程圖紙、樓層施工用電、用水；并提供施工現場專用的有安全防范措施的倉庫，以保證乙方能如期完成工程工期。并承擔以下義務：
按時對工程、施工及工程進度實施監控和驗收。
按時支付工程進度款。
2、乙方應按合同規定的時間及時提供工程所需的設備材料，在保證工程質量和工程進度的前提下，完成設備的集成和安裝調試工作。
三、工程的時間和進度
1、工期為自開工之日起至驗收完畢，共日。
2、如遇下列情況，乙方可順延工期：
施工現場電源未接通，或障礙物未清除，影響施工；
因甲方簽約時未曾說明的施工限制而影響進度；
甲方對雙方簽約認可的設計、配置提出改動而影響工程進度；
在安裝調試中停電小時以上或連續間歇性停電天以上；
因甲方決策不及時而影響工程進度；
因甲方未按合同規定支付乙方有關款項而影響工程進度；
因不可抗力而延誤工期。
3、工程中甲方對監控點進行增減，則由甲方向乙方出具工程聯系單。
4、在實際施工過程中，根據具體情況，甲乙雙方友好協商解決。
四、人力不可抗拒因素
如因戰爭、嚴重火災、水災、臺風、地震和其他經甲乙雙方認可的人力不可抗拒因素，導致工期延誤，則工期順延。在工程無法完成的情況下，由甲乙雙方另行商定解決方法。
五、工程及工程量的變更
1、由于甲方原因，對工程中提出的修改項目，必須向乙方出具工程聯系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如甲方不出具工程聯系單，乙方有權利要求甲方按照原設計方案施工。
2、由于乙方因設備停產、施工現場條件限制等原因對工程中提出的修改項目，必須向甲方出具工程聯系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如乙方不出具工程聯系單，甲方有權利要求乙方按照原設計方案施工。
六、工程驗收
1、甲方有權要求驗收工程的部分或全部乙方所供設備，乙方應協助甲方的驗收。
2、甲方按附件（監控系統工程預算清單）的設備配置驗收乙方提供的設備，整體工程驗收遵從附件（監控系統工程預算清單）商定之標準。
3、甲方在收到乙方系統安裝調試完畢或工程完工通知之日起日內完成系統的驗收。在此期間內，如甲方沒有異議，應即時簽署工程驗收合格證書，如甲方屆時未提出書面異議，也未簽署驗收合格證書，則視為驗收合格；如甲方提出書面異議，甲乙雙方應在日內達成處理意見。
4、甲方收到乙方驗收工程通知之日起日內不驗收，視為驗收合格。
5、有關驗收的一切費用由甲方負擔。
6、工程驗收合格后，由雙方人員簽字，甲方方可使用。
七、工程質量與售后服務
1、工程的設計、設備供應、施工及工程質量遵從雙方共同商定之標準。
2、乙方負責對甲方的操作和維護人員安排一次集中培訓，幫助他們學會系統的操作和日常維護。
3、乙方對工程實行年保修，負責更換或/和修復有質量問題的設備，但不承擔因天災、人為操作及其他非產品工程本身質量問題而引起的設備損壞責任。對保修期后的系統故障或損害，公司提供有償維修服務，并在設備修理期間盡量為客戶提供暫用替換設備，以減少甲方系統的停運時間。
4、乙方在全部工程完工后，向甲方提供所有設備之安裝及操作手冊一套。
八、工程造價
監控設備金額為：_______________元（人民幣：_______________）
安裝調試費金額為：_______________元（人民幣：_______________）
工程總造價為：_______________元（人民幣：_______________）
九、工程付款方式
1、本合同簽訂之日起日內，甲方支付乙方工程總造價30%的預付款，作為定金及購置相關工具和設備。
2、工程施工到攝像機安裝時約工程量的50%后日內，甲方向乙方支付工程總造價%的'工程進度款。
3、工程驗收合格之日起日內，甲方向乙方付清剩余%的工程款項。
十、違約責任
1、甲乙雙方若一方發生違約情況，則違約方應按國家民法典有關條款對另一方進行賠償。
2、因乙方原因導致工期延誤，由乙方償付逾期違約金。
3、如甲方未能按照合同條款九按工程進度向乙方支付工程款，甲方須另加應付款項的千分之一/每天的逾期違約金作為乙方的補償；乙方并有權利暫停工程的施工，待甲方向乙方支付相應的工程款和逾期違約金后恢復施工，乙方不承擔由此引起的工期延期責任。甲方已付金額不足乙方所供設備款時，乙方有權收回所供設備，并由甲方賠償乙方由此產生的一切經濟損失。
4、在甲乙雙方不能就造價變更及其付款方式達成一致協議的情況下，乙方有權拒絕甲方更改設計或設備配置的要求。
5、工程中途停建、緩建，甲方應采取措施彌補或減少損失，同時賠償乙方由此造成的返工、停工、窩工、倒運、人員設備調遷、設備材料積壓的實際損失。
6、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用有關設備，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。
十一、解決合同爭議的方式
本合同執行過程中若有爭議，雙方應友好協商解決。如協商不能解決，可向合同簽署地人民法院提出訴訟。
十二、合同附件（監控系統工程預算清單）作為合同不可分割的一部分，同樣具備法律效力。
十三、合同附則
1、本合同一式份，甲乙雙方各執份。
2、本合同自雙方代表簽字即生效；工程驗收合格，結清全部工程款后終止。
3、本合同簽訂后，甲乙雙方可簽訂補充協議以修改或補充本合同，沖突之處以最后簽署生效之協議為準。
4、本合同未盡事宜雙方協商解決。
甲乙雙方同意上述條款，并簽字確認如下：_______________
甲方：_______________乙方：_______________
代表人：_______________代表人：_______________
聯系電話：_______________聯系電話：_______________
簽訂時間：_______________ 年 月 日 簽訂時間：_______________ 年 月 日
【監控設備安裝委托工程合同】相關文章：
監控設備采購安裝合同11-15
監控設備安裝施工合同最新09-29
監控設備安裝簡單合同范本12-28
監控設備銷售安裝合同格式模板06-11
設備工程安裝施工合同09-07
監控安裝工程合同范本04-08
監控安裝合同06-13
工程設備安裝合同范本07-29
閉路監控系統供貨及安裝工程合同11-07