裝修合同

【熱門】裝修合同模板集合8篇

　　隨著法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，越來越多的場景和場合需要用到合同，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。那么相關(guān)的合同到底怎么寫呢？下面是小編收集整理的裝修合同9篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

裝修合同 篇1

　　發(fā)包方(甲方):

　　承包方(乙方)：

　　按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程名稱: 防水補漏維修施工程

　　1.2 工程地點：

　　1.3 承包范圍：衛(wèi)生間

　　1.4 承包方式：包工、包料、包質(zhì)量、包管理、包安全等總方式。

　　1.5 工期：本工程自20xx年 月 日開工，于 年 月 日竣工。

　　1.6 工程質(zhì)量：乙方應(yīng)確保甲方衛(wèi)生間防水工程達到優(yōu)良標(biāo)準，嚴格參照海南防水工程新規(guī)范標(biāo)準及甲方要求施工，涂膜工程保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻，與基層有一定粘結(jié)力，達到設(shè)計厚度等質(zhì)量要求。。

　　1.7 工程造價：衛(wèi)生間防水每平方30元，結(jié)算時按實際面積結(jié)算。

　　第二條 甲方工作

　　2.1應(yīng)提前提出施工計劃，并將工作面整理達到防水施工標(biāo)準提交乙方施工。

　　2.2應(yīng)提出工期計劃，但應(yīng)考慮到天氣及人力等不可避免的因素，工期順延。

　　2.3甲方有權(quán)對乙方在施工過程中的工程質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題，提交乙方限時整改?

　　第三條 乙方工作

　　3.1 參加甲方組織的施工工程量及方位或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　3.2 指派 為乙方駐工地代表，負責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責(zé)的各項事宜。

　　3.3 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。

　　3.4 工程竣工未移交甲方之前，負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。

　　3.5 應(yīng)嚴格按防水工程標(biāo)準規(guī)范施工，發(fā)現(xiàn)問題，及時自行解決，確保工程質(zhì)量達到優(yōu)良標(biāo)準，并對工程保修五年。五年內(nèi)出現(xiàn)滲漏，一切損失都有乙方負責(zé)。(包括對于樓下造成的損失)

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力，待五年保修期滿，合同自動失效。未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　代表人： 代表人：

　　單位地址： 單位地址：

　　電話： 電話：

　　年 月 日

裝修合同 篇2

　　裝修合同是家裝中保護業(yè)主權(quán)益的重要手段，但是如果業(yè)主在簽訂合同時不仔細，那么就會給裝修公司可趁之機。如今裝修公司是想盡一切辦法從業(yè)主身上獲取利益。所以業(yè)主們一定要了解掌握裝修知識保障自身利益。

　　一、保修期縮水

　　有些合同中保修期不明晰或籠統(tǒng)寫成保修一年或兩年。

　　按照國家規(guī)定，住宅室內(nèi)裝修裝飾工程的最低保修期為兩年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面為五年。對于未明確保修期或保修期縮短的情況，消費者要提出并協(xié)商更改。

　　二、逃避保修責(zé)任

　　有的裝修公司單方規(guī)定，消費者在多少天內(nèi)未結(jié)清工程款，將失去免費保修資格。

　　按規(guī)定，裝修方未在規(guī)定時間收到工程款，可通過合法途徑維權(quán)，對于單方規(guī)定的“不予免費保修”則無法律效力。建議消費者在簽訂合同前就與裝修施工方協(xié)商，把相關(guān)事項寫明。

　　三、轉(zhuǎn)嫁納稅義務(wù)

　　有的合同規(guī)定，如果消費者索要發(fā)票，就要承擔(dān)稅額。

　　消費者有權(quán)索取發(fā)票，而且也提倡以發(fā)票作為維權(quán)依據(jù)。發(fā)票產(chǎn)生的稅收是企業(yè)應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，制定上述合同條款的施工方有故意逃稅的嫌疑。

　　四、增加額外條款

　　有合同規(guī)定，施工過程中消費者減少施工項目，需支付該項目減項費，或者規(guī)定施工方在施工過程中擁有使用房屋的權(quán)利等條款。

　　施工中如果消費者要求減少施工項目，應(yīng)按實際情況(施工方已經(jīng)付出的勞動)收取減項費，在簽訂合同前就應(yīng)對這些細則協(xié)商。施工中，施工方只有對房屋施工的權(quán)力，無房屋使用權(quán)。

　　五、工期規(guī)定未明確

　　有些不規(guī)范合同中，并未明確規(guī)定工期，也未注明工期依照什么方式來計算。

　　工期由雙方協(xié)商，一般為60天。工期的計算方式一般按工作日計算。如果有特殊情況需要改變工期必須經(jīng)雙方商議，并寫明工期是按工作日還是按日歷天數(shù)計算。

　　六、工期預(yù)付款條款不明

　　有的合同規(guī)定，施工預(yù)付款開工前支付一部分，施工進度中途支付第二部分，施工結(jié)束驗收后支付余款。此處施工中途沒有確切定義，若出現(xiàn)爭議消費者較被動。

　　對于這些合同條款，不僅要按范本簽訂，還應(yīng)標(biāo)明施工進度具體指哪個階段。

　　簽訂裝修合同注意以下十個方面內(nèi)容

　　1、關(guān)于合同文件

　　一個比較完整的家裝合同除了工程預(yù)算、設(shè)計圖紙以外，還應(yīng)該包括關(guān)鍵施工項目的施工工藝、施工計劃以及甲乙雙方的材料采購單。

　　施工工藝是一個約束施工方嚴格執(zhí)行約定工藝做法、防止偷工減料的法寶。而在合同當(dāng)中要有一個施工計劃，主要是因為目前家庭裝修拖延工期的現(xiàn)象比比皆是，而消費者又很難在施工方開始拖延工期的時候就發(fā)現(xiàn)問題，因此，一份比較嚴謹?shù)氖┕び媱澗褪窍�費者保護自己的必要武器。現(xiàn)在很多的家裝合同對于合同甲乙雙方的材料采購單都不太重視，盡管合同里作了一些規(guī)定，但是大多比較粗淺，主要反映在對于材料的品牌、采購的時間期限以及驗收的辦法、驗收人員沒有做出明確規(guī)定。因此，上述在家庭裝修合同當(dāng)中一般容易忽視的一些文件盡量不要遺漏。

　　2、關(guān)于設(shè)計圖紙

　　很多家庭裝修的糾紛都反映在對工程項目的理解上。比如對一些項目造型的理解，由于沒有較為詳細的圖紙，可能設(shè)計師和消費者在理解上會有一些差距，有的項目由于圖紙不明確，在具體尺寸上也會存在差距。因此，建議您在簽合同的時候，盡量把圖紙準備齊全，避免開工以后再進行這些方面的工作，出現(xiàn)不必要的麻煩。

　　3、關(guān)于工程預(yù)算

　　家庭裝修的工程預(yù)算，目前正規(guī)裝飾公司交給消費者的一般是比較完整的。一份根據(jù)目前使用的《上海市家庭居室裝飾裝修工程施工合同》相關(guān)表格做出來的工程預(yù)算，包括工程項目、數(shù)量、單價、參考材料等等在內(nèi)的關(guān)鍵項目基本上不會有什么缺陷。

　　但是，有的消費者反映，做工程結(jié)算的時候，結(jié)算金額與自己的預(yù)期時常有差距。其實除了在施工過程當(dāng)中的工程變更所發(fā)生的費用變化以外，主要的原因在水電改造上。原來，在裝飾公司和消費者簽訂家裝合同的時候，由于現(xiàn)場一些情況在這個時候不是很清楚，所以報價里一般標(biāo)注的是水電改造的項目單價，工程總費用里不包含水電改造的費用。而工程結(jié)算的時候，做的是所有工程項目的結(jié)算，出現(xiàn)差距就是必然的了。因此，在這里建議您，盡量要求裝飾公司在工程報價里給您一個水電改造的參考報價。

　　4、避免做不到的條款

　　許多家庭裝修的投訴都是由不切實際的合同條款帶來的。有的合同條款規(guī)定了在相關(guān)的工程報價之下根本達不到的施工質(zhì)量，有的合同條款規(guī)定了在任何條件下都不可能做到的室內(nèi)空氣環(huán)境條款。比如曾有一位業(yè)主在合同的附加條款中要求“裝修完工以后，請專業(yè)監(jiān)測機構(gòu)對室內(nèi)環(huán)境進行監(jiān)測，要求室內(nèi)絕對環(huán)保”。但什么是“絕對環(huán)保”?首先在概念上搞不清楚，更何況凡是裝修過的住宅都會不同程度存在一定的環(huán)境污染問題，任何人或任何公司都做不到“絕對環(huán)保”。

裝修合同 篇3

　　合同編號:______

　　發(fā)包人:

　　電話:

　　承包人: 電話： 電話: 法定代表人： 施工隊負責(zé)人: 法定代表人:

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律，法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等，自愿，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議:

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點:___________________.

　　1.2 工程承包方式:雙方商定采取承包人包工，發(fā)包人包料承包方式.

　　第二條 工程監(jiān)理

　　若本工程實行工程監(jiān)理，發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名，單位，聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人.

　　第三條 施工圖紙

　　發(fā)包人自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人，承包人各一份(詳見工程設(shè)計圖紙);

　　第四條 發(fā)包人義務(wù)

　　4.1 開工前_兩_天，為承包人入場施工創(chuàng)造條件.陳設(shè)歸堆，遮蓋，以不影響施工為原則;

　　4.2 提供施工期間的水源，電源;

　　4.3 負責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;

　　4.4 不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);

　　4.5 施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;

　　4.6 參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責(zé)材料進場，竣工驗收.

　　第五條 承包人義務(wù)

　　5.1 施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范，防火規(guī)定，施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準，按期保質(zhì)完成工程;

　　5.2 嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;

　　5.3 保證居室內(nèi)上，下水管道的暢通;

　　5.4 保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場.第六條 工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期

　　第七條 工期延誤

　　7.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認，工期相應(yīng)順延:

　　(1)工程量變化和設(shè)計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況.

　　7.2 因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的，工期順延;因發(fā)包人提供的材料，設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由發(fā)包人承擔(dān)，工期順延.

　　7.3 發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延.

　　第八條 質(zhì)量標(biāo)準

　　雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準:按雙方協(xié)商而定______________.。

　　施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由_________部門對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準，認證過程支出的相關(guān)費用由承包人承擔(dān);經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準，認證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔(dān).

　　第九條 工程驗收

　　9.1承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進行驗收，階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單

　　9.2 工程竣工后，承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單.在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù).

　　9.3 本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為月.驗收合格簽字后，填寫工程保修單

　　第十條 工程款支付方式

　　10.1合同生效后，發(fā)包人每按已經(jīng)做好的 約定直接向承包人支付工程款:

　　10.2工程完工后，驗收合格后支付工程總款的15%。

　　10.3 工程驗收合格后，承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人.發(fā)包人接到資料后3日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字，發(fā)包人應(yīng)在簽字時向承包人結(jié)清工程尾款.

　　第十一條 違約責(zé)任

　　11.1 合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律，法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失. 11.2 未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責(zé).

　　11.3 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失.

　　11.4 發(fā)包人未按期支付工程款的，承包方有權(quán)停工，并向發(fā)包方催繳工程款。發(fā)包方每延誤一星期向?qū)Ψ街Ц哆`約金元.

　　11.5 由于承包人原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準，承包人負責(zé)修理，工期不予順延.

　　第十二條 合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決:

　　(一)提交________仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院提起訴訟.

　　第十三條 幾項具體規(guī)定

　　13.1 因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負責(zé)運出施工現(xiàn)場，并負責(zé)將垃圾運到指定的地點，發(fā)包人負責(zé)支付垃圾清運費用(大寫)________元(此費用不在工程價款內(nèi)).

　　13.2 施工期間，發(fā)包人將外屋鑰匙____把，交給承包人保管.工程竣工驗收后，發(fā)包人負責(zé)提供新鎖____把，由承包人當(dāng)場負責(zé)安裝交付使用.

　　13.3 施工期間，承包人每天的工作時間為:上午____點___分至___點___分;下午___點___分至___點___分.

　　第十四條 其他約定事項____________________________ ________

　　15.1 本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止.

　　15.2 本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，

　　15.3 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力.

　　附件：裝飾工程預(yù)算表（發(fā)包方、承包方各持一份）

　　發(fā)包人(簽字): 承包人(蓋章):

　　法定代表人:

　　委托代理人:

　　年 月 日 年 月 日

裝修合同 篇4

　　甲方(發(fā)包方)：

　　住所：

　　聯(lián)系電話：

　　乙方(承包方)：

　　聯(lián)系電話：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國價格法》以及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)則，為保護雙方的合法權(quán)益，結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議，共同遵守。

　　一、工程概況：

　　1、住房結(jié)構(gòu)：房廳套，施工面積平方米。

　　2、工程地址：南昌市區(qū)住宅小區(qū)棟單元室。

　　3、工程內(nèi)容：雙方確認的設(shè)計圖紙和預(yù)算項目。

　　4、承包方式：包工部分包料

　　5、總造價(大寫)：。(增減項目另簽〈工程項目變更單〉增加項目工程款必須預(yù)先支付才開始施工)

　　6、工期：自年月日至年月日，工期為天。

　　7、質(zhì)量等級：[合格]

　　二、質(zhì)量驗收標(biāo)準：本工程執(zhí)行省建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的《江西省家庭裝飾質(zhì)量驗收標(biāo)準》及其它地方性標(biāo)準為質(zhì)量驗收依據(jù)。

　　三、工程付款方式及結(jié)算的約定：

　　工程付款進度及方式：

　　(1)合同簽定當(dāng)天即付工程款的%;計人民幣(大寫)：_______________________。

　　(2)水電工開工前即付工程款的%;計人民幣(大寫)：_______________________。

　　(3)木工基本完工支付工程總造價的%;計人民幣(大寫)：________________________________。

　　(4)工程完工驗收后支付工程總造價的%;計人民幣(大寫)：____________________。

　　(5)工程完工三日內(nèi)付清工程全部余款;計人民幣(大寫)：___________________。

　　(6)全部工程按雙方確認的設(shè)計圖紙和施工項目施工。按本合同簽定的工程總造價一次性由甲方發(fā)包給乙方，如在本合同外有設(shè)計變更或增加工程量時，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商確認，簽訂項目變更作為附加協(xié)議。

　　四、甲方職責(zé)：

　　1、開工前與有關(guān)部門辦理相關(guān)裝修手續(xù)并承擔(dān)相應(yīng)費用。

　　2、免費提供施工用水、用電并將水源、電源接至施工現(xiàn)場。

　　3、落實工程垃圾臨時堆放處，并負責(zé)工程垃圾從臨時堆放處的進一步處理。

　　4、協(xié)調(diào)處理施工時與鄰居間的關(guān)系。

　　5、按時支付工程款，配合做好雙方約定的其它有關(guān)事宜。

　　五、乙方職責(zé)：

　　1、按雙方確認的圖紙和預(yù)算項目，按國家行業(yè)規(guī)范保質(zhì)保量如期完成合同內(nèi)容。

　　2、將工程垃圾清至臨時堆放點(距現(xiàn)場30米以內(nèi))。

　　3、文明施工，若因違反操作規(guī)程引起工傷事故，責(zé)任自負。

　　4、乙方做好雙方約定的`其他有關(guān)事宜。

　　六、有關(guān)安全及防火的約定：甲方提供的施工圖紙操作方法及施工現(xiàn)場應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全措施，保障施工人員及相鄰居民安全。

　　七、設(shè)計圖紙的變更：原則上雙方確認的設(shè)計圖紙在施工時不得變更，在不影響總體方案和裝修格調(diào)的前提下，允許甲方在需變更物施工前提出變更請求，在征得設(shè)計師同意后予以變更，并簽訂《工程項目變更單》后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。

　　八、工期延遲：遇下列情況之一，工期順延。

　　1、停水、停電累計達4小時以上;

　　2、甲方工程款未按約定時限拖延一天以上;

　　3、甲方單位或有關(guān)部門人員干擾阻止施工累計達一天以上;

　　4、按合同約定需甲方配合之事而甲方延誤累計達一天以上。

　　九、違約責(zé)任：

　　1、若甲方違約造成乙方誤工，施工工期順延。

　　2、若乙方違約造成工程不能按期完工，工期可順延，每超過一天，甲方扣罰乙房30元/天。

　　3、其他違約責(zé)任按《合同法》處理。

　　4、乙方必須嚴格按合同設(shè)計圖紙、預(yù)算項目及乙方報價書中承諾的材料品牌，質(zhì)量保質(zhì)保量進行施工，不得偷工減料或未按合同要求使用劣質(zhì)材料等，如有發(fā)現(xiàn)，甲方完工驗收時，乙方必須無條件更換及返工。

　　5、自合同簽定起若有一方單方面解約，必須向另一方支付15%的合同違約金。

　　十、完工移交：工程完工后，乙方應(yīng)先進行內(nèi)部驗收，內(nèi)驗合格后再通知甲方進行正式驗收。甲方接到驗收通知三天內(nèi)應(yīng)會同乙方人員一起驗收，不能無故拖延，否則視同甲方默認驗收合格。工程驗收合格且甲方余款結(jié)清后，乙方將鑰匙和工程保修期單一并交于甲方，至此工程全部移交甲方管理。

　　十一、保修：基礎(chǔ)工程保修期兩年，隱蔽工程保修兩年。須工程款全部結(jié)清，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工之日算起。

　　十二、合同仲裁：按《合同法》規(guī)定執(zhí)行。

　　十三、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字生效。合同附件作為合同的組成部分。

　　十四、合同履行完成后自動終止。

　　甲方(簽字)：乙方(簽字)：

　　單位(蓋章)單位(蓋章)：

　　年月日年月日

裝修合同 篇5

　　【案情介紹】

　　孫xx與白xx達成口頭協(xié)議，由白xx負責(zé)裝修孫xx的二居室商品房，工程款共計3萬元，工期1個月。孫xx付款后，白xx組織人員進駐場地開始施工。由于施工中白xx不負責(zé)任，到處接活，人手常常不夠，于是白xx招募一些臨時人員幫忙，這些人員往往素質(zhì)不高，或者沒有裝修經(jīng)驗。并且由于白xx拖欠工人工資，故工人消極怠工，以至工程施工后3個月尚未完工，導(dǎo)致孫xx無法入住，不得不在外租房居住;同時由于施工人員不慎，造成孫xx樓下房屋漏水，造成樓下住戶支付修復(fù)費5000元。隨后孫xx發(fā)現(xiàn)，裝修工程已完工部分質(zhì)量嚴重不合格，存在衛(wèi)生間門歪曲，木線有縫隙，玻璃松動，整體墻面光潔度不夠、不均勻，門套歪曲不在一個平面，背面不對稱等問題。孫xx與白xx數(shù)次交涉，但是白xx不是對孫xx避而不見，就是推托責(zé)任，說裝修的問題應(yīng)找木工趙**和水泥工王**而不應(yīng)由其負主要責(zé)任，還數(shù)次說忙完手頭工程就幫孫xx解決裝修問題。但要追回一定的施工費。孫xx和白xx協(xié)商不成，于是向人民法院提起訴訟，請求人民法院判決白xx退還全部工程款，并賠償其在外租房的費用及向樓下居住戶支付的修復(fù)費用。

　　【審理結(jié)果】

　　人民法院接受此案后，委托建設(shè)監(jiān)理公司對孫xx裝修工程進行鑒定，認定孫xx房屋已做裝修工程價值11600元，該工程不合格部分修復(fù)費用15750元。同時，調(diào)查查明白xx未在工商行政管理部門辦理營業(yè)執(zhí)照，不具備經(jīng)營資格。一審法院經(jīng)過審理，認定孫xx與白xx 所達成的裝修工程口頭協(xié)議無效，并判決如下：

　　1.判決白xx退還孫xx裝修工程款20400元;

　　2.判決白xx支付孫xx修復(fù)費15700元;

　　3.判決白xx支付孫xx在外租房的費用及向樓下居住戶支付的修復(fù)費用共計6360元。

　　【精典評析】

　　本案主要涉及兩個法律問題：一是合同有效性的認定和的責(zé)任問題;二是侵權(quán)損害賠償責(zé)任的承擔(dān)。

　　1.合同有效性的認定及無效合同的責(zé)任劃分。

　　孫xx與白xx所達成的是一個口頭合同。根據(jù)《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》第11條規(guī)定，凡從事建筑裝飾裝修的企業(yè)，必須經(jīng)建設(shè)行政主管部門進行資質(zhì)審查，并取得資質(zhì)證書后，方可在資質(zhì)證書規(guī)定的范圍內(nèi)承包工程。《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》也規(guī)定，凡沒有《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》或者建設(shè)行政主管部門發(fā)放的個體裝飾裝修從業(yè)者上崗證書的單位和個人，不得承接家庭居室裝飾裝修工程。可見，本案中白xx不具備經(jīng)營主體資格而擅自承擔(dān)家庭裝飾工程，其與孫xx所達成的合同因白xx不具備經(jīng)營主體資格而擅自承攬家庭裝飾工程，其與孫xx所達成的合同因白xx不具備相應(yīng)的民事行為能力而成為無效合同，根據(jù)上述法規(guī)定，該合同自始就沒有法律效力。

　　無效合同的法律后果有：

　　(1)返還財產(chǎn)：合同被認定無效后，雙方應(yīng)將財產(chǎn)關(guān)系回復(fù)到前的狀態(tài)，已從對方取得財產(chǎn)的一方，應(yīng)將其所取得的財產(chǎn)返還給對方。現(xiàn)孫xx已將工程款支付給白xx，白xx本應(yīng)全部予以返還，但白xx已做裝修工程部分已與孫xx有房屋相結(jié)合，成為孫xx房屋的添附價值，故此部分工程款無需返還，白xx應(yīng)返還余下的工程款20400元。

　　(2)賠償損失：凡無效合同的訂立和履行使當(dāng)事人蒙受財產(chǎn)損失的，有過錯的一方應(yīng)當(dāng)賠償對方的損失。因白xx施工質(zhì)量不合格而導(dǎo)致孫xx所需付出的修復(fù)費用，和因白xx施工導(dǎo)致孫xx無法在家中居住而付出的租房費用，均屬“因無效合同的訂立和履行”使孫xx蒙受的財產(chǎn)損失，白xx作為此無效合同中有過錯的一方，依法應(yīng)予賠償。

　　2.侵權(quán)損害賠償?shù)呢?zé)任

　　由于施工操作的不慎，造成樓下房屋漏水，構(gòu)成了對樓下居住戶的侵權(quán)，施工人員應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任，對樓下居住戶予以賠償。孫xx與白xx簽訂了裝修合同，白xx及施工人員即為孫xx的雇傭人員，則白xx為施工人，應(yīng)承擔(dān)此侵權(quán)責(zé)任，所以本案中要修復(fù)費用，理應(yīng)償還。

裝修合同 篇6

　　甲方：北京市運輸公司第二分公司（簡稱甲方）

　　乙方：（簡稱乙方）

　　為加強房屋改造拆除階段的施工安全，規(guī)范施工行為，依據(jù)建設(shè)部《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》(第46號令)、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》(第110號令)、《消防法》、公安部關(guān)于《機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》（61號令）、《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》（JGJ46—20xx）等有關(guān)規(guī)定，保證乙方在房屋拆除施工中的安全，規(guī)范各方責(zé)任，消除各種安全隱患。

　　本協(xié)議所稱裝修改造拆除階段，系對改造裝修部位的，原有的建筑構(gòu)成物進行拆除過程。雙方為保證施工安全，保證不損壞建筑物原有框架結(jié)構(gòu)安全，特簽訂本協(xié)議。

　　甲方：

　　一、甲方有權(quán)隨時檢查乙方拆除施工期間的消防安全和用電、用水安全及安全施工。

　　二、甲方有權(quán)對乙方施工中存在的安全隱患予以制止，并有權(quán)要求乙方將安全隱患整改完畢后方可繼續(xù)施工。

　　三、甲方發(fā)現(xiàn)裝修人或裝修企業(yè)有未經(jīng)房產(chǎn)行政主管部門批準，擅自改變房屋主體結(jié)構(gòu)或明顯加大荷載的，有權(quán)力進行制止，并報相關(guān)行政主管部門，同時應(yīng)追究其違反房屋裝飾裝修服務(wù)協(xié)議約定的違約責(zé)任。

　　乙方：

　　一、開工前，乙方必須履行設(shè)計、施工方案及政府相關(guān)管理部門報、審批手續(xù)，確保工程的合法性、安全性，所有材料必須向甲方提供整套備案。

　　二、乙方選擇的施工單位必須持有有效的營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書。

　　三、要求委托有資質(zhì)的監(jiān)理單位對工程進行全方位、全過程的監(jiān)理，監(jiān)理日志及文件、材料要備案。

　　四、乙方有責(zé)任對施工安全進行監(jiān)督，并對施工安全負全面管理責(zé)任。

　　五、為進行拆除施工進駐的施工隊，乙方必須向甲方如實備案施工人數(shù)、開工時間，并提交施工單位營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、資質(zhì)證書復(fù)印件和裝修專業(yè)技術(shù)人員（電氣焊、電工）的資格證書復(fù)印件等有關(guān)文件。

　　六、拆除施工必須保證建筑主體結(jié)構(gòu)安全和配套設(shè)備設(shè)施使用功能完好無損，并嚴格按照申請的項目進行，嚴禁下列行為：

　　1、擅自拆除承重墻、剪力墻或拆除房屋的柱、梁、板等，危及主體結(jié)構(gòu)安全功能。

　　2、擅自在承重墻、剪力墻、梁、柱打孔、剔鑿。擅自超過設(shè)計承載力，在樓板上砌筑墻體。

　　3、影響建筑結(jié)構(gòu)和使用安全的其他行為。

　　七、施工現(xiàn)場用電應(yīng)按照國家（JGJ46—20xx）有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。因施工需要使用行燈照明，必須使用不高于36V的低壓照明，施工現(xiàn)場臨時照明線路必須架空安裝，臨時線路必須使用護套線。

　　八、拆除改造過程中形成的各種固體、可燃物等廢棄物，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的位置、方式及時間堆放和清運。嚴禁違反規(guī)定將各種固體、可燃物體等廢棄物隨意堆放。

　　九、乙方有責(zé)任按照安全施工要求和消防要求作好施工準備，必須在施工現(xiàn)場配置足夠的消防器材和滅火器。

　　十、乙方必須對施工人員進行施工安全教育。拆除施工中，乙方必須設(shè)立專職安全員，負責(zé)安全工作，嚴密巡視。檢查每一道工種工

　　序是否按照施工安全和消防安全制度進行施工，防止各類安全事故發(fā)生，發(fā)現(xiàn)可疑情況應(yīng)及時報告甲方。

　　在拆除過程中，如需動火，包括使用電氣焊作業(yè)，須事先向行業(yè)主管部門提出申請，經(jīng)驗收合格并開具動火證后方可施工。動火人員必須持有國家認可的資格證書，并提交操作人員的合法有效操作證書復(fù)印件。施工需動用明火時，動火現(xiàn)場必須有安全員現(xiàn)場監(jiān)督，并配備滅火器材，采取必要的消防防護措施。

　　十一、乙方在施工期間應(yīng)注意施工人員的安全，采取必要的防范措施，注重防墜落防脫落安全事故發(fā)生。

　　十二、 每天施工結(jié)束后，工長和安全員必須對施工現(xiàn)場進行全面的檢查，并斷電斷水。

　　十三、乙方應(yīng)配合甲方安全檢查人員對施工安全進行檢查，對甲方提出的安全隱患整改意見必須立即執(zhí)行，安全隱患整改完畢后方可施工。

　　十四、施工現(xiàn)場嚴禁吸煙。

　　十五、 施工中發(fā)生的一切傷亡、消防事故均由乙方負全部負責(zé)。 十六、 施工期間不得出現(xiàn)治安事件，保證施工現(xiàn)場的治安安全。 十七、乙方應(yīng)與施工方簽訂施工安全協(xié)議，并報甲方備案。 十八、本協(xié)議共計二份，法律效力相同，甲乙方各執(zhí)一份。 十九、未盡事宜雙方協(xié)商解決

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　北京市運輸公司第二分公司

　　甲方（簽字）： 乙方（簽字）：

　　二〇xx年六月二十日

裝修合同 篇7

　　發(fā)包方（以下簡稱甲方）：______________________________________

　　委托代理人（姓名）：________________民族：____________________

　　住所：______________________________身份證號：________________

　　聯(lián)系電話：__________________________手機號：__________________

　　承包方（以下簡稱乙方）：______________________________________

　　營業(yè)執(zhí)照號：__________________________________________________

　　住所：________________________________________________________

　　法定代表人：_________________________聯(lián)系電話：_______________

　　委托代理人：_________________________聯(lián)系電話：_______________

　　建筑資質(zhì)等級證書號：__________________________________________

　　本工程設(shè)計人：_______________________聯(lián)系電話：_______________

　　施工隊負責(zé)人：_______________________聯(lián)系電話：_______________

　　依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：

　　第一條工程概況

　　1.1工程地點：

　　1.2工程裝飾裝修面積:

　　1.3工程戶型:

　　1.4工程內(nèi)容及做法(見報價單和圖紙)；

　　1.5工程承包，采取下列第____種方式:

　　乙方包工、包全部材料(見附表三)。

　　乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料（見附表二、三）。

　　1.6工程期限______日（以實際工作日計算）;

　　開工日期______年___月___日;

　　竣工日期______年___月___日。

　　1.7工程款和報價單

　　工程款:本合同工程造價為(人民幣)_____________________________

　　金額大寫:______________________________________________________

　　報價單應(yīng)當(dāng)以《北京市家庭裝飾工程參考價格》為參考依據(jù)，根據(jù)市場經(jīng)濟運作規(guī)則，本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。

　　報價單應(yīng)當(dāng)與材料質(zhì)量標(biāo)準、制安工藝配套編制共同作為確定工程價款的根據(jù)。

　　第二條工程監(jiān)理

　　若本工程實行工程監(jiān)理，甲方應(yīng)當(dāng)與具有經(jīng)建設(shè)行政主管部門核批的工程監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》，并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。

　　第三條施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評價計算書

　　3.1施工圖紙采取下列第____種方式提供：

　　甲方自行設(shè)計的，需提供施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評價計算書一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份。

　　甲方委托乙方設(shè)計的，乙方需提供施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評價計算書一式三份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)二份。

　　3.2雙方提供的施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評價計算書必須符合《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》（gb50325-XX）的要求。

　　3.3雙方應(yīng)當(dāng)對施工圖紙和室內(nèi)環(huán)境污染控制預(yù)評價計算書予以簽收確認。

　　3.4雙方不得將對方提供的施工圖紙、設(shè)計方案等資料擅自復(fù)制或轉(zhuǎn)讓給第三方，也不得用于本合同以外的項目。

　　第四條甲方工作

　　4.1開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。

　　4.2無償提供施工期間的水源、電源和冬季供暖。

　　4.3負責(zé)辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應(yīng)當(dāng)由業(yè)主支付的有關(guān)費用。

　　4.4遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制定。

　　4.5負責(zé)協(xié)調(diào)乙方施工人員與鄰里之間的關(guān)系。

　　4.6不得有下列行為：

　　隨意改動房屋主體和承重結(jié)構(gòu)。

　　在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。

　　在室內(nèi)鋪貼一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　地址：_________________地址：_________________

　　電話：_________________電話：_________________

　　代表：_________________代表：_________________

　　簽約日期：_____________簽約日期：_____________

裝修合同 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，乙方承包甲方所有裝修施工事宜達成一致，簽訂本合同。

　　一、乙方包干承包該房屋裝修全部施工工程。

　　二、包干承包費用：人民幣整（小寫46704.2元）詳見報價表。

　　三、支付方式：

　　1、乙方進場施工之日，甲方向乙方預(yù)付總工程款60%（小寫￥元）；

　　2、全部裝修施工完成后，甲方支付余款（小寫￥元）。

　　四、工期：雙方確定該房屋裝修施工工期為60天，乙方應(yīng)在約定工期內(nèi)完成全部施工任務(wù)。

　　五、其他約定：

　　1、甲方應(yīng)按合同約定及時付款，否則按200元/天支付違約金；

　　2、乙方自行準備工具、聘請人員，自行負責(zé)施工安全，嚴格按照甲方提供圖紙和甲方要求施工，確保工程質(zhì)量，如在施工過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格行為，造成返工，因此造成裝修材料損失、人工損失概由乙方自行承擔(dān)；

　　3、乙方不得浪費、挪用甲方裝修材料，否則按500元/次予以處罰，并需賠償甲方損失；

　　4、乙方應(yīng)在合同約定工期內(nèi)完成全部施工任務(wù)，每延期一天按照200元/天予以處罰。如因甲方不及時付款、裝修材料延誤或新增施工內(nèi)容等甲方原因而延誤工期，乙方不承擔(dān)違約責(zé)任；

　　5、該房屋裝修保修期為貳年，保修期內(nèi)乙方應(yīng)該及時負責(zé)為甲方免費維修。

　　六、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字后生效。

　　甲方（簽字）：

　　乙方（簽字）：

　　日期：

【裝修合同】相關(guān)文章：

裝修的合同07-06

裝修合同07-05

裝修合同05-31

裝修的合同06-01

【熱】室內(nèi)裝修合同（房屋裝修合同）03-11

農(nóng)村房屋裝修合同范本-裝修合同02-10

工裝裝修合同范本-裝修合同02-10

裝修清包工合同范本-裝修合同02-10

怎樣與裝修公司簽訂裝修合同07-07

裝修公司裝修的合同樣本07-04